【推荐】设计委托书
被委托人在行使委托书上的合法权力时,被委托人不承担任何法律责任。在办理事务和工作生活中,需要在处理事务上使用委托书的次数愈发增多,那么问题来了,到底应如何写一份恰当的委托书呢?以下是小编为大家收集的设计委托书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
设计委托书1
一 、设计内容:
本次设计内容为生物安全实验室工程,建筑面积约为250m2,包括一间 ABSL实验室以及两间BSL实验室,根据规范要求设置配套房间,具体布局见工艺平面图。
根据建设方提供的工艺平面图,委托设计方作净化空调、电气及自控方面的设计。
二 、空调专业:
(一)室外主要气象参数:
夏季空调日平均温度 25.5℃
夏季空调计算干球温度28.4℃ 夏季空调计算湿球温度25.0℃ 冬季空调计算干球温度-14℃ 冬季采暖计算干球温度-11℃ 最热月月平均计算相对湿度 83% 冬季空调计算相对湿度 58% 夏季平均风速4.3m/s 冬季平均风速5.8m/s 夏季大气压力 994.7hPa 冬季大气压力 1013.8hPa
(二)室内设计参数:
1 、ABSL-3实验室:温度18-25℃,相对湿度:30%-60%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-40Pa。
2、 BSL-3实验室:温度18-25℃,相对湿度:30%-60%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa,相对于大气的最小负压不应小于-30Pa。
3、主实验室的缓冲室:温度18-27℃,相对湿度:30%-70%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。
4、准备间:温度18-27℃,相对湿度:30%-70%,最小换气次数15次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。
5 、半污染区对清洁区的缓冲:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。
6 、二更:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与室外方向上相邻相通房间的最小负差:-10Pa。
7、 一更:温度18-26℃,最小换气次数10次/h,与非洁净区保持一定正压。
(三)冷热源形式:
1、冬季热源为采暖热水,供回水温度:。
2、夏季冷源和过渡季节冷热源由放置于室外的风冷冷热水机组提供。
3、建设方不提供蒸汽源,冬季加湿采用电极加湿。
(四)方案说明:
1、系统划分:
整个实验室共用的一个全新风系统,送风系统经过粗、中、高三级空气过滤。排风必须经过高效过滤器过滤后排放,排风机组一用一备。
主实验室设置气密阀以便消毒。
2、室内气流组织:
实验室内个区域之间的气流方向应保证由清洁区流向污染区,由半污染区流向污染区。
实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动,即将生物安全柜、隔离器、离心机等设备放置于排风夹墙一侧,最大限度减少室内回流与涡流。
各净化空调系统采用高效过滤器均布顶送,排风采取下侧排风的'气流组织方式,高效排风口应设在室内被污染风险最高的区域。
3、空气过滤处理流程:
新风 → 尼龙滤网 → 粗效过滤器 → 中效过滤器 → 高效过滤器 → 洁净区 → 高效过滤器 → 室外
4、表冷和加热段共用一个盘管,介质为水。
5、夏季再热采用电加热,分档控制。
(五)动物饮用水采用专用的饮用水水瓶或容器通过高压灭菌器出入实验室。 (六)CO2培养箱用CO2钢瓶置于机房,通过气体管道连接至CO2培养箱。
三、电气自控专业:
(一)电气部分
1、电力负荷等级为一级。其中生物安全柜等工艺设备、部分空调用电设备和自动控制系统的电力负荷属一级负荷中的特别重要的负荷。双路电源引自配电室不同的回路电源,并设置双路互投装置保证供电可靠性。
2、洁净区内照明灯具应选择专用无尘洁净灯具,嵌入式安装。
3、每间实验室根据工艺要求设置插座,安全柜等特别重要负荷应在配电柜中单独设置开关。
4、高压锅用电电量需考虑充足。
5、参考原建筑的防雷接地系统,在淋浴间设置局部等电位,金属墙板与建筑主筋连接做接地保护。
6、室内照明根据规范要求为300-500LX。
(二)消防部分
1、消防系统考虑报警及灭火器系统,不设喷淋系统。报警强切应考虑本实验室的特殊性,应将环境系统作为一类负荷考虑。即消防报警不切断风机电源。
2、消防报警设置烟感、温感传感器和报警控制器,接入楼内原报警系统。
(三) 闭路监视系统
1、在3间主实验室、准备间和洗涤消毒间内设置彩色云台变焦摄像机,主入口设置定焦彩色摄像机。
2、闭路监视系统应考虑配置先进的数字摄像系统。
3、闭路监视室应考虑参观和教学。
(四)门禁连锁系统
1、 在缓冲间设置双门互锁装置,在主入口设置刷卡门禁,刷卡系统要求能记录出入人员资料,并能设置出入级别。
2、互锁门在紧急情况下能打开,以便人员撤离。
(五)空调系统自动化系统
1、 设置计算机监控系统,应选用先进的DDC控制,尤其要考虑自控系统的可靠性。
2、自控系统应设置电能消耗监视,以便管理人员掌握能源消耗。
3、实验室内均应设置温湿度、压力监视。
4、在有压力要求的房间如缓冲等初设置压力监视。
5、应设置压力超限报警,如报警工作人员能尽快撤离。
6、应对过滤器状态进行监视报警,如堵塞提示工作人员更换。
7、应对冷热源系统进行控制和监视。
8、空调自控系统应考虑节能,建议选用变频空调系统。
(六)电话和网络系统
1、各主要实验室和准备间内设置内线电话和外线电话各一部,外线电话选用具
有传真功能电话机,洁净区内其它房间根据需要设置内线电话。
2、计算机网络接口在工作台周围布置,1个工作台设置2~3个。
3、中控室内应设置外线电话。
四、附表:
实验仪器及规格参数清单(经建设方、设计方和供货厂家三方确认)。
设计委托书2
A方:_________
B方:_________
A方委托B方为其设计制作电路,为保质保量完成任务,经AB双方协商达成如下协议:
1.在本协议书签订前,A方应向B方提供详细的电路设计任务书,明确设计制作电路的功能,各项参数等;该任务书作为B方设计制作电路的依据。
2.在本协议书签订前,A方应详细阅读有关B方的电路设计细则说明。
3.在本协议书签订前,B方应向A方提交电路设计费用明细表,并详细介绍相关事项。
4.协议变更终止
(1)A方终止协议:A方承担一切已经用于该电路设计的`费用,并支付B方相应的劳务费用;B方有权收回已交于A方的所有有关电路设计的资料及产品,B方并保留该设计的所有权利。
(2)B方终止协议:B方承担一切已经用于该电路设计的费用,并返还A方在此之前所支付的所有费用。
(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
(4)因设计需要而变更本协议时,AB双方协商解决。
(5)B方电路设计不满足设计任务书要求时,按B方终止协议处理。
5.付费方式
(1)按照B方向A方提交的普通电路设计费用明细表,A方应支付B方设计该电路的全部费用为_________元。
(2)本协议书签定后的_________个工作日内,按照B方应向A方提交的普通电路设计费用明细表,A方须预先支付B方全部电路设计费用的1/2,计_________元,否则,按A方终止协议处理;在B方按设计任务书要求完成设计并向A方交付设计时,A方应支付B方全部剩余费用,否则,按A方终止协议处理。
6.本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份,AB双方各一份;其具有法律依据和效力;B方保留其最终解释权。
A方(盖章):_________ B方(盖章):_________
代表(签字):_________ 代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计委托书3
由xx实业有限公司投资,xx置业有限公司开发的xxx大厦项目,xx市规划局已于20xx年10月28日批复《项目选址意见书》。该项目规划在海军总医院总体规划以内,应考虑xx市路沿线城市景观和市政府周边整体环境等因素。所以,规划局要求该项目与海军总医院总体规划连同单体方案一并报规划局评审。为了达到专家评审及规划审批的深度要求,我公司特委托贵院就xxx大厦项目总体规划及单体方案进行规划设计。现将委托设计的相关内容要求如下:
一、基础资料:
1、项目名称:xxx大厦(暂定名)
2、项目投资商:实业有限公司(北京)
3、项目开发商:x置业有限公司
4、项目区位:
5、项目占地:约7000平方米。
二、项目规划控制条件:
1、限高:檐口高度99米。
2、单体建筑面积:48000平方米左右(地上面积)。
3、地下车库:尽量利用基地面积,设两层车库。
4、层高:
①、1至4层(暂定)合理的商务、写字楼服务功能层高。
②、5至顶层写字楼、商务公寓合理层高。
5、建筑物退红线:按规划审批的用地红线图要求,结合周边交通组织确定(北侧、东侧沿红线布置)。
6、绿化率:大于35%(本项目实际可规划占地面积约7000平方米)。
7、交通出入口:主要出入口设在闽江路上。
三、总体规划方案设计要求:
1、满足规划控制条件。
2、建筑物尽量靠用地北侧布置,空出西南方向的街角场地。并满足南侧退红线要求。
3、利用基地的地形落差,考虑半地下及地下车库的布置。并满足不少于200个车位。
4、交通组织在满足消防规范要求的前提下,考虑与地下车库车辆的出入与地上人流之间的分流结合。尤其在与城市道路的连接上要符合交通部门的要求。
5、车位配置除利用地下二层外,可在西南街角和用地北侧(海军401医院地块范围内)布置一部分地面车位,作为满足规划条件的补充。
6、总体布局中要考虑东侧十六层建筑物之间的相邻关系,满足东南角的遮荫间距。
7、总体规划应满足的其他规划要求。
四、建筑单体方案的设计要求:
1、规划建筑标准:按照xx市当地中高偏上档次标准。
2、功能分区:
①、1至4层商务服务和共享大堂,在满足规划退红线的前提下,1至4层尽可能多的占用基地面积,以满足大堂及大进深的需要。其他功能及面积分配如下:
a、1至4层建筑面积占规划总面积的15%至20%。
b、入口及共享大堂:可根据首层面积的比例关系和交通组织合理占用首层面积。大堂高度可考虑2至3层通高,以表现大堂气势。
c、餐饮:结合该楼的使用性质,适当配置中餐、小型西餐中小餐厅及包间。中西餐加工间及储藏间等。其面积应控制在1至1.5层范围内。
d、会议厅:结合该楼使用性质,适当配置大、中、小会议厅及相应的接待场地。其规模应控制在300人、200人及100人范围内。大型会议厅应考虑娱乐的综合功能。其会议厅配置应以小会议厅为主,中等会议厅为辅,大型会议厅只考虑一个。
e、1至4层其它公共配套:按功能要求,配置符合设计及消防规范的公共服务设施。
f、由于上部功能的不同要求首层大厅及竖向交通组织应考虑人流主入口及电梯的分流。
②、5至18层为办公区。以交通核为中心的环型办公区域应考虑朝向及视线不同,分割为不同大小的办公单位。应考虑到使用者对办公场地自由组合的要求。除规范规定必须的公共配套设施外,还应在办公区适当考虑公共空间做为洽谈及休息的场地。办公区面积应控制在规划总面积的`50%。其标准层面积及办公单位的面积应根据标准层的布局合理分配。
③、19层至顶层为商务公寓区。其主要功能是满足中外驻青高级管理人员住宿、办公、接待的场所。除享受公共服务设施外,并拥有相对稳定的私家生活场所。为此,其户型的布局在不违背平面基本框架的情况下能灵活多变、自由分割户形大小搭配,以满足不同客户对面积的不同要求。
a、公寓区面积占规划总面积的30%至35%。
b、户室比按公寓区总面积的比例为:三室二厅二卫20%、二室一厅一卫30%、一室一厅一卫50%。
c、户型面积控制范围:三室二厅二卫建筑面积130至150平方米,二室一厅一卫建筑面积80至100平方米,一室一厅一卫建筑面积60至80平方米。
d、公寓区公共配套及户室内配套:公寓区除保留交通核内必须的设施外,还应考虑适当的公共空间,以做为本楼层及相关楼层接待及洽商之用。户内在保证必须的公寓分区功能外对于厨房的配置应灵活,尤其小户型的厨房不一定做为专用厨房,可确定位置,预留管道。根据客户需要进行装修。
e、公寓户型的布局:由于考虑到该楼面宽不大,公寓的户型布局受临窗面的限制。为此,户型的布局可考虑复式做法,或者将层高加大在内部搭建,形成较为封闭的内部分割空间。
④、其它内部功能空间的组合:在满足主要功能分区后还有一些功能转换和专用功能必须满足时产生的交叉功能。在这些交叉功能的处理时要上下兼顾互为备用。这些交叉功能主要有:地下一层与首层的结合,办公区与公寓区的结合,公寓区与顶层之间的结合,地下车库与楼体地下室的
结合。
3、满足写字楼、商务公寓标准的公共配套设施及消防规范要求。
4、建筑造型及立面处理的一般建议:因该项目位置特殊,在建筑造型及立面处理上要考虑总医院沿线景观。建筑体量要考虑与市府大楼和xx大厦之间的关系。同时,要兼顾海滨城市的整体景观要求。外立面处理要简洁、大气、有现代感,充分展示本大厦朴实、大方、独立的个性。
五、总体规划及单体方案设计深度要求:
1、满足xx市规划局批复的《建设项目选址意见书》要求。
2、满足建设方对项目所有功能及配套的要求。
3、充分发挥设计者对项目周边环境及单体建筑的理解。运用各种手段最大限度的展示总体的平面关系及内部空间关系。充分表现该建筑的立体效果和周边的协调关系。
4、满足xx市规划及专家评审深度要求。
①、总平面规划方案(道路交通组织、环境配套组织)。
②、立面效果透视(多角度及夜景透视)。
③、各功能区标准平面(地下车库、1至4层服务区、办公区、公寓区等)。
④、其他需要表现的图纸
5、满足方案条件及设计者构思的总体及分项说明。
6、装订成册的各种彩色表现图和说明书(a3)。
7、用于展示和讲解的规划设计方案展板。
8、可用于讲解和存档的规划设计方案电子文件(如多媒体演示)。
六、说明:
1、应该考虑异地项目的特殊性,必须满足当地规划部门及其他政府职能部门对方案的深度、图幅、表现手段等的特殊要求。
2、在方案设计过程中,甲方要求不定期的对中间过程进行交流和答疑,请设计单位自行掌握。
3、其它未提要求的部分,请按该建筑物性质和标准配置。在符合规划要求的前提下,可充分考虑当地的传统文化和生活习惯。
4、附件:
①、用地红线图(1:500)
②、地形图(1:500)
③、《建设项目选址意见书》及附图
④、xx市规划局《城市设计、详细规划和建筑规划设计方案专家评审试行办法》
xxx有限公司发展规划部
20xx年xx月xx日
设计委托书4
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:XX。
2、工程内容:总建筑面积 平方米。
3、承包范围;装饰装修人工费用;
4、开工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。
第二条:合同价款
1、装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。
3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。
5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。
第三条:甲方责任
1、指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、物料进场进行监督检查,和其他事宜。
2、装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。
3、向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4、开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
5、负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,
第四条:乙方责任
1、指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
2、严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
3、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的.扰民问题及与周围单位、住户的关系。
4、工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5、保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
第五条:物料供应
1、装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。
2、由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
3、凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第六条:安全责任
1、发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
2、承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
3、由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。
第七条:质量验收
1、本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
2、发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
3、工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
第八条:工程变更
1、发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
2、承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
第九条:工程保修
1、验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。
第十条:违约责任
1、由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。
2、由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。
3、承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
4、未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
5、承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
6、未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
7、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第十一条:争议解决
1、本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。
2、在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。
发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
设计委托书5
新疆天地源矿业工程技术有限公司:
为了加强矿山的安全生产管理,合理开发利用矿产资源,使矿山生产正规化、合法化,根据国家安监总局20xx年第18号令,按照建设项目“三同时”及相关法规要求,现委托贵公司对新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿(多孔空心砖)进行初步设计,并编制安全专篇,委托要求与内容如下,请遵照执行。
一、设计原则
以20xx年xx月乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司所编制的.《新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿普查报告》的地质资料为依据及新疆天地源矿业工程技术有限公司编制的《阿图什市辉煌多孔砖厂矿产资源开发利用方案》为依据,本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。
二、设计规模及工作制度:
(1)设计规模:开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。
(2)矿山工作制度:工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。
三、设计范围:
1)采 矿
(1)矿产资源储量认定为(333)6.6万m3,
(2)设计回采率为95%,可采出矿石总量为6.27万m3。
(3)开拓方式与采矿方法的确定;生产工艺的选择;
(4)生产设备能力的核定及选型(不包括外部运输设备、设施)。
2)辅助系统
矿区总图运输;
3)投资和企业经济效益概算
四、外部建设条件:
(1)供水:矿区自建井,生产及生活用水均取自井水。
(2)供电:矿区由高压电网供电。
(3)外部运输:外部运输全部依托社会车辆,设计不考虑运输设备与设施,矿山只配备交通车辆。
矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等,请按当地实际情况计取。
产品方案: 240(mm)×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。
五、建设标准:
(1)采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。
(2)矿山厂房结构按照有关规范建造,设计火炉采暖。
(3)公用及民用设施就地取材,因陋就简,火炉采暖,对已有设施维护后全部利用。
六、资金筹措
项目投资以生产建设为主,辅助生产从简,外部工程依托社会,资金自筹。
委托方(盖章):新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿(多孔空心砖)
委托方法人代表(签字):
20xx年12月26日
设计委托书6
委托人:xxx
住所:xxxx
联系电话:xxx
法定代表人(或负责人):xxx
姓名:xxx
职务:xxx
受委托人:xxx
姓名:xx
性别:x
身份证号码:xxx
住址:xxx
联系电话:xxx
现委托上列受委托人在我单位办理的消防行政许可事项中,作为我单位的代理人。
代理人的代理权限如下:办理的.消防设计文件审核申报工作内容。
(身份证复印件并加盖校对章)
代理人代理期限至20xx年xx月xx日。
委托单位(盖章):xxx
法定代表人(或负责人)(签名):xxx
受委托人(签名):xxx
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
设计委托书7
_________设计院有限公司:
我公司拟建设工程,并已与贵司大客户经理取得联系,联系人: ,联系电话: 。现委托贵公司对该工程进行设计,工程主要概况及要求如下:
工程内容:
工程属地(镇街) 的设计
范围和规模:
1、10kV进线设计
2、电房部分的设计
3、表前部分的设计
设计要求:
符合国家电力行业相关规范
工期初步要求:
我公司提交给设计 院的'基础资料,设计所需相关资料,见收资清单
技术联系人:
合同联系人:
备注:
电话: 电话:
传真: 传真:
委托单位: (盖单)
委托日期: 年 月 日
设计委托书8
发包人(甲方):_________
住所:___________电话:____________传真:____________
委托委托人:_________电话:____________传真:____________
承包人(乙方):____________
住所:____________电话:____________传真:____________
法定代表人:______________电话:____________
本工程设计人:________________电话:____________
施工队负责人:__________电话:____________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:
第一条工程概况
1.工程名称:_____________。
2、工程地点:___________。
3、承包范围:参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式:双方商定采取下列第________种承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要物料;
(3)承包人包工、发包人包料。
(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修物料明细表》。)
第二条施工图纸
双方施工图采取下列第____________种方式提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
第三条甲方工作
1、开工前天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责物料进尝竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。第四条乙方工作
1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
3.未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。
5.对于施工过程中的有关事项(如物料的进尝隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。
6.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现常
7.工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第五条关于工期
1.工程期限____________天,开工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。
2.因甲方及其委托人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其委托人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。
3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:
(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的;
(2)经双方同意的'工程量变化和设计变更;
(3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为;
(4)经甲方同意的属新物料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;
(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。
第六条关于物料供应和保管
1.任何一方负责提供的物料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将物料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。
2.对一方提供的任何物料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。
3.物料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。
第七条关于质量和验收
1.工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-XX)为质量评定验收标准。
2.甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。
3.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。
4.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后天内组织验收,并办理验收移交手续。
5.验收时,工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。
6.乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或物料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
7.甲乙两方约定的其他保修或免保修情况:__________________________________
____________________________________________________________________。
8.工程未验收的,甲方不得先行使用。第八条关于工程价款及结算
1.双方约定按以下第____________种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款:
支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额
第一次______________________支付____________元;
第二次______________________支付____________元;
第三次______________________支付____________元;
第四次____________工程验收后天工程总造价的5%,约____________元。
(2)其他支付方式:_____________。
2.双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算:
(1)固定价格,本工程总价款为____________元;
(2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________元。
a.乳胶漆和油漆类为:墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;
b.瓷砖面积为:实际面积+6%×实际面积;
c.实木地板面积为:实际面积+6%×实际面积,拼花部分面积+10%×拼花部分面积;
d.木工衣柜类面积为:实际面积(平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按1平方米计算);
e.其他按项项目按项计算;
f.其他按平方米计算的项目为:实际面积+6%×实际面积;
g.估价项目测量后再具体报价;
h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。
3.特别费用的约定:
(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。
(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。
(4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。
4.乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。
5.工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。
第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。
第十条责任与罚则
1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。
2.因乙方及其委托人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________的违约金。3.因甲方及其委托人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。
4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________支付乙方延期付款违约金。
5.未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。
6.因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
7.乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。
第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决:协商无效的,可提交人民法院诉讼。
第十二条附则
1.本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。
2.本合同履行完成后自动终止。
甲方(签字):________________________乙方公司(盖章):____________
现场代表(签字):___________________现场代表(签字):____________
证件名称:______________________证件名称:______________________
颁发机构:______________________颁发机构:______________________
证件号码:______________________证件号码:______________________
__________年____月____日___________年____月___日
设计委托书9
委托单位(公章):___________
20___年_____月____日
工程名称:__________________________
工程基本情况:______________________
总建筑面积:_________平方米结构:总长乘宽长宽_________(米)层数:__________
工程总造价:_____________________________
工程位置:________________________________
一、建筑专业:
1、总平面图
2、相邻建筑物关系
3、建筑物市内外自然高差
4、建筑物自然地面确定
二、各层功能要求:____________________________________
三、各层层高及檐地高:________________________________
四、屋面形式:________________________________________
五、建筑物内外装修要求:
1、外墙面:____________
2、内墙面:__________卫生间:_____________厨房:______其他间:_____________
3、顶棚:________
4、地面:____________
5、门窗:________
6、其他:____________
结构专业:
一、工程地质勘察资料:
二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:
四、场地其他情况:______________________
五、基础上部结构要求:
1、各层是否有特殊设备;设置位置,型号,荷载:_________________
2、各层是否有特殊荷载,位置及大小:___________________________
3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置及尺寸:_______________________
4、结构设计其他要求:_________________________________________________
给排水专业:
一、建筑物给水、排水,人口、出口方向:______________
二、是否要求供应热水及其他要求:______________
三、消防供水情况:______________
四、建筑物处给水管网管径、压力情况:______________
五、给水调节间位置:______________
六、给排水专业其他要求:______________
采暖专业:
一、采暖方式,周围采暖条件,采暖人口方向:______________
二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:______________
三、是否有特殊通风要求:______________
四、其他要求:______________
电气专业:
一、建筑物供电人口方向:_________________________________
二、电气照明设计要求:___________________________________
三、建筑物处的市网线径及电压情况:
四、电话系统设计要求:___________________________________
五、电视系统设计要求:___________________________________
六、其他要求:___________________________________________
补充说明:_______________________________________________
受委托单位(章):________
_______年_______月______日
设计委托书10
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人:____________________________________________________________________________________
设计人:____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护
装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的`千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:___________设计人名称:___________
(盖章)(盖章)
法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)
委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)
项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)
住所:___________住所:___________
邮政编码:___________邮政编码:___________
电话:___________电话:___________
传真:___________传真:___________
开户银行:___________开户银行:___________
银行帐号:___________银行帐号:___________
建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________
(盖章)(盖章)
备案号:___________经办人:___________
备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日
设计委托书11
发包人代表(甲方):_____________________
承包人代表(乙方):_____________________
根据《中华人民共和国经济合同法》,以及装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
第一条工程项目
甲方委托乙方承担以下工程设计任务:
工程名称:_____________________________
工程地址:_____________________________
第二条设计收费及支付方法
(一)本工程设计收费按照国家和现行市场收费标准执行。经甲乙双方商定设计收费为________元/平方米(套内使用面积),估算总收费________元,金额大写________________元。
(二)付款方式
甲乙双方经协商采用以下付款方式(将不选定的方式划去)
1、双方另定。
2、按下列方式执行。
(1)上门测量,价格:________元
(2)定金:________元
(3)出平面方案图,方案:________份,价格:________元/份
(4)出平立面图及剖面图,价格:________元
(5)出水电施工图,价格:________元
(6)出效果图,价格:________元/张
第三条设计内容及完成日期的约定
(一)乙方提供的设计图中应有详细的设计说明。
(二)平立面图
(三)剖面图
(四)水电施工图
(五)甲乙双方约定,从合同生效之日起,天内完成平面方案图;平面方案通过后天内完成全套施工图。
第四条双方责任
(一)甲方责任
1、如期向乙方提交设计所需的资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。
2、按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。
(二)乙方责任
1、如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加工程竣工的验收。
第五条违约责任
(一)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的.次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。
(二)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
(三)甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。
第六条合同生效、中止与结束
(一)本合同需经甲方签字、乙方加盖单位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。
(二)甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一周书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。
(三)因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。
第七条合同纠纷解决方式
本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第____种方式解决:
1、向消费者委员会申请调解;
2、向有管辖权的工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁;
3、向有管辖权的人民法院起诉;
4、其它解决方式:_______________
第八条合同文本
1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2本合同签订后工程不得转包。
3本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
4合同履行完后自动终止。
5本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益。
甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________
___________年_________月_______日___________年_________月_______日
设计委托书12
一、项目简介
1、地块基本特征概述:
规模尺寸:占地176.3亩,北临海曲东路,东距临沂路约一百米,南距迎宾路约米,西临风景秀丽的沙墩河公园,地块大致呈现规则型四方形;
区位:地块位于临沂路与沙墩河公园之间,就日照市新市区局部区域现状而言,属于新市区的偏西地带,就大城区范围而言,属于中心区,具突出的区位价值;
环境:位于新市区临沂路与沙墩河公园之间的本案,居住环境自然十分理想,随着周边多个现代住宅小区的陆续建成,地块区域的居住生活环境在不久的将来会有更大的提升;
交通:地处新市区海曲东路与临沂路两大城市主干道大的交界点,路况很好,交通出行十分便利,地块周边开通的公交线路较多,而且运作较规范,该小区地理优越。
生活配套:地块处于新市区的偏西地带,周边的生活配套较为完善。
2、开发意向:
小区的方案设计理念为:以人为本,以业为荣,人无我有,人有我优
小区的方案设计宗旨为:一流的外观,一流的内涵,一流的.生活设施、一流的物业管理
小区的设计主题为:人文、境界、舒适、安全
二、规划设计依据
1、日照市规划建设委员会日建规字[20xx]21号文,主要指标要求:容积率:≤ 1.8,绿化率:≥35%,建筑密度:≤22%;
2、本委托书。
三、总体规划构想
小区拟建成品质高雅的中高档花园住宅,拟建有大众活动场所、旱冰场、网球场、体育健身等基础设施,拟建有小型饮酒吧、美容美发店、幼儿园、商业网点等服务设施,冬季供暖,小区绿化率达到国家规定的要求,让人感到是生活在绿色的大自然中,使人们拥有一个四季如春的家。
根据所取得地块的历史背景,地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案,以形成独特的风格和形象。在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划,增加模仿难度,突出唯一性,使人一见即想入住,激发人们购房的欲望
1、规划布局基本原则
(1)与城市规划体系合理衔接;
(2)在保证较低成本的情况下将规划做得较好;
(3)分期分组团开发策略,本项目一次规划设计,分多期实施,每期均具备独立完整的实施方案,以利用于分期投入及灵活的滚动销售;
(4)尽量合理利用地块固有的景观生态及文化元素;
(5)将合理组织景观视线通廊,设置重要景观节点;
(6)注重社区天际轮廓线的节奏与韵律设计;
(7)注重社区规划布局的层次感与梯度感设计,达成和谐统一;
(8)在平面布置方面注意避开市场的常规思维,在实用和充分利用的前提下出奇、出新。
(9)以小高层住宅为主,错落有致。所有建筑都应成为亮点,主要建筑要突出标志性
2、建筑风格构想
(1)以现代风格为主,线条流畅,富有诗意和个性;
(2)小高层、高层建筑可采用一些 的风格元素。
3、建筑外立面设计
外立面应以“ ”为设计理念,体现本项目的“ ”主题。重视第五立面(屋顶)的设计,使其在功能和景观上成为本地的唯一性,强调色彩的变化,要生动,富有跳跃感,创导时尚潮流,外墙色调要求:与小区环境相协调, 考虑有色塑钢窗,并带有隐形纱窗,阳台可采用异形(分观赏和休闲用),外观造型别致美观,阳台尤其要体现人无我有、人有我优的特点,以增加卖点
4、单体设计
(1)多层单体楼盘建议设计成板式,局部呈错齿状。少部分多层单体(如组团衔接处/对接处)让组团景观自然延伸进来,以弱化与组团联系不够紧密的感觉,但须注意的是:在与参与性、互动性景观衔接处,景观过渡不可太浓厚,不要产生视觉阻断性;
(2)小高层、高层单体楼型建议点式与板式相结合。使组团景观的连续性增强,同时弱化人行走时建筑过密的压抑感,进一步提高整体均好性,同时可考虑部分架空层作室外半封闭娱乐、活动空间及设备设施房之用;
(3)小高层、高层的单体可设计成一梯两户、三户、四户,最高层为复式结构,屋顶设私家屋顶花园,以提高绿化面积,增加卖点;
(4)海曲东路车流量大,沿海曲东路一侧的住宅要采取有效降噪措施。
5、朝向:绝大多数要求与海曲东路平行,但可有适当的偏角(10度以内),须注意日照市常年风向与建筑朝向的关系。
6、关于会所、建筑单体、楼型设计,于此只建议要注重审美个性与独特品味的创新设计及与周围建筑景观的协调性。
7、商业物业设计细则及建筑风格提示
(1)建筑风格必须与小区的整体风格相吻合,但因其使用功能的不同,建议其层高在 米左右,以便适应经营范围的变化;
(2)商铺开间设计在 米,进深 米,海曲东路的商铺进深可较大,沿沙墩河公园的商铺进深稍小,小区内商业进深最小;
(3)建议海曲东路的商铺总面积可考虑大些,既可在经营时引进一龙头店,用来带动经营氛围,又可预留下来,招进诸如电信、金融、邮政等服务业单位,以完善该区域的社区配套;沿沙墩河公园的商铺总面积可考虑小一些,以满足功能及小型投资者的需要,面积可考虑在(米Ⅹ米或米Ⅹ米);
(4)集中式商用物业,均需考虑停车场的设置。开发期间,以门前广场停放车辆,招徕顾客。社区发展成熟后,车辆可停放于其下的地下停车库,建议其地下停车库可与小区内地下停车库连通,以便调剂使用。
8、住宅物业户型设计要求(原则、户型面积及比例)
基本原则:动静分开、干湿分开,充分考虑空调、热水设备、管线布置的合理性及隐蔽性;
所有户型均需考虑景观的不同视点,尽可能做到每个端头户型的创新设计,以便最大限度的提高销售单价;
户型适当多样化,可适当设计部分错层、双复式等多种创新户型,兼顾各层面消费者的同时,试探市场的创新接受程度,户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求,指导人们的新生活、新思维;
卫生间、厨房及工作阳台北向布置,主卧南向布置;
餐厅要有自然采光、通风,与客厅分开,且避免餐厅与过道的混合;
设计委托书13
一.工程概况:
总建筑面积:136568 m2;
其中地上部分建筑面积:104609 m2;其中沃尔玛购物广场26655 m2;百货34976 m2;数码广场18409 m2;电影超市24568 m2;
地下室建筑面积:31958 m2;
沃尔玛建筑部分:
地上4层,首层为精品商铺(56个外铺、159个内铺),二、三、四层为沃尔玛卖场;
数码广场部分:
建筑分两部分:一部分为数码商场;另一部分暂定也是数码商场。
国际电影城部分:
首层精品店(55个外铺、149个内铺);
二层为图书城、三层为国际电影超市(有夹层);
百货部分:
地下一层、地上6层,均为卖场;局部7层为万达物业办公室;
所有建筑的地下室连通一体,百货和影城地下室还有商铺137个;
地下室共有车位数400辆左右,出入口两个,暂按一入口一出口设计。
所有建筑共用一个消防控制中心,由万达物业统一管理,位置在百货地下室,百货有分控,沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显(或区域显示器)。
消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。
二.弱电系统设计项目:
电视监控系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街)
防盗报警系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业)
综合布线系统(沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房)
计算机网络系统(物业办公区使用)
有线电视系统(沃尔玛预留1路;物业办公区预留1路;将有线电视信号引至相关业态的弱电井,满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求)
背景音乐及紧急广播系统
设计范围包含:沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室;以上需满足事务性语音广播要求(走廊内间距5米)。
其余部分由设计院按消防要求设计:含沃尔玛部分(二、三、四层)、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工(弱电施工单位不做相关报价及投标)。
内线电话系统(整个商业广场统一考虑)。
空调自控系统(就地控制)
保安巡更系统(整个商业广场统一考虑)
停车场管理系统(整个地下室停车场统一考虑,收费管理停车场)
三.设计原则及参考资料
本工程应遵循下列设计原则:
1、先进性
采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要。
2、成熟性
以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。
3、开放性
采用开放的技术标准,避免系统互联或扩展的障碍。
4、按需集成
根据本项目特点,可按照需要分层次实现集成。
5、标准化
采用标准化的'设计和标准化的产品。
6、可扩展性
本工程设计应考虑到未来发展,在预埋件和线缆布设上留有冗余。
7、安全性、可靠性
包括系统自身安全和信息传递的安全,以及运行的可靠性。
8、设计、施工、运营与服务
强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活、工作环境。
本工程主要依据下列标准及文件:
1.JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》
2.GBJ50057-94 《建筑物防雷设计规范》
3.建筑设计防火规范GBJ16-37
4.火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98
5.新建沃尔玛购物广场设计准则(中国)电力部分
6.设计院施工设计图(建筑、给排水、电气、空调等专业图纸)
7.各地政府及行业主管部门的规定及相关规范
8.GB/T 50314-20xx《智能建筑设计标准》
9.JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》
10.GB/T 50311-20xx《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
四、各系统的设计内容
1.电视监控系统:
摄像机:彩色CCD图像传感器;具有良好的背光补偿性能;有自动增益控制功能和自动白平衡功能;较高清晰度;具有通用CS镜头接口,室外考虑使用自动光圈镜头。(特殊场合可考虑黑白摄像机)
云台和防护罩:室内尽量采用球形或半球型防护罩,云台旋转角度水平方向350度以上,垂直方向0~90度。云台旋转速度大于10度/秒。
监视器:能满足全日制工作的需要,水平解析度不小于400线。
控制设备:可方便灵活的控制前端云台及三可变镜头的动作;系统留有可扩充接口,控制器可连接分控键盘。
记录设备:采用硬盘录像机;要求录像和回放的图像清晰度可调并有图像位置、时间等信息;能保证不少于半个月时间的录像资料保留以备查验(延时录像)。
线缆:所有线缆均需有良好的屏蔽网,以构成效果良好的系统接地。
控制台和电视墙均须是钢结构制作,监视器按12台考虑设计。
所有设备的选择均须是市场上的成熟品牌。
监视区域的选择:
监控主要出入口的情况;
对重要通道进行记录;
地下停车场出入口、场内情况;
室外步行街(少量),需要安装支架,摄像机安装高度3米;
电梯内、沃尔玛(二、三、四层)、家居广场、数码广场、美食城、电影城、书城内电视监控不考虑。
系统要有一定的余量,以备增加和调整。
2.防盗报警系统:
前端探头的选择:根据现场的应用位置、应用环境等考虑可以选用双鉴探头、三鉴探头等;
设计委托书14
______________项目委托设计任务书
甲方:______________ (以下简称:甲方)
乙方:______________ (以下简称:乙方)
经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目
单体楼工程 工程 施工图 设计,乙方应按照甲方的要求进行设计工作,具体委托设计要点如下:
一、建筑专业:
1、±0.000的绝对标高为: 按总平面图竖向标高图确定 。
2、进户单元门门厅与室外道路高差为
①建议改为+80 mm;
②散水与底层门厅标高相平 ;楼梯间与室内高差为 -15 mm
3、地下室采光:半地下室采用高窗采光。
4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准,相关要求为
户型细节:户内门只预留洞口,不做门框,入户门统一安装钢制安全门,安全门尺寸为1000×2100;单元门为可视对讲电子防盗门,预留电源。
5、电梯:电梯为800公斤的三菱牌电梯;按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计;电梯不到达地下车库 。
6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定;
7、空调板及相关:空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求,空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理,客厅空调洞离地面高度0.1m,其余房间2.1m (洞低);室外空调板设铝合金百页护栏。
8、衣帽间要求:墙厚100mm (轻质隔墙)。
9、管道及相关:供水尽可能从管道井内穿行,管道井设置时,尺寸尽量缩小,尽最大可能占用公共部位,少影响室内使用,尤其厨房 。
10、窗:不同尺寸的窗户须做窗型大样,形式要统一,相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些,窗户材料彩色铝合金,颜色为甲方待定,增加立面效果 ,开启方式为推拉 。
11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。
12、楼地面做法:
(1)、楼地面做法为
①地下室(自下而上)20厚1:3水泥砂浆找平+SBC防水+ 40厚C25细石砼面层随打随压光;
②户内楼地面为3cm厚1:2.5水泥沙浆找平压纹 。
(2)、预留业主装修做法厚度 2cm 。
13、顶棚做法:不抹灰,白水泥刮腻子一遍 ,普通腻子一遍 。
14、内墙面做法:混合砂浆墙面,刮普通腻子两遍卫生间、厨房1:3水泥砂浆打底拉毛。
15、外墙面做法;外墙保温砂浆20~30厚;6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维;中性弹性涂料 。
16、楼梯间内墙面:混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。
17、楼梯间地面做法:一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩,三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光,电梯前室为花岗岩楼(地)面,贴花岗岩的楼(地)面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线,宽度、高度均为150MM,电梯门做大理石门套,门套宽度120MM。
18、屋面做法:屋面采用坡屋面,每户留一个南休息平台。平屋面做法: 刚柔结合防水 ,(20厚1:3水泥砂浆找平+FSG保温砖保温并找坡+20厚1:3水泥砂浆找平+SBC卷才防水+40厚C25细石砼刚性防水(配Φ4@250双向网片,上任屋面面层贴面砖);斜屋面做法:青灰色
瓦(瓦的品种由甲方确定)、1:2.5水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1:2.5水泥砂浆找平压光,50厚FSG保温,5厚 1:2.5水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一,不得破坏整体效果。
19、屋面保温: FSG防水珍珠岩保温砖保温 。
20、地下室及外墙防水: SBC卷材防水2cm水泥砂浆保护层 (地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施)。
21、卫生间防水做法: 聚胺脂涂膜防水两遍 。
22、层高: 错层高度为450mm,标准层层高2.8米(根据结构调整)。
23、墙体材料:多层墙体材料为240mm厚KP1粘土砖;高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,内墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,厨房、卫生间隔墙材料(非承重)为120 mm厚 粘土空心砖 (墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施)。
24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。
25、落地窗护栏设于 室内 ,采用 铁艺 材料,式样由设计单位设计图样,并经甲方确认;高度应满足规范要求,落地窗台的高度及节点做法需统一。
26、执行节能设计标准,进行节能设计。
27、其他要求:
①门窗玻璃采用中空玻璃,规格及性能符合有关规定;
②厨房设置排烟道,厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。
28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。
29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3M2的公共自行车停车位置,并考虑到地面上下的方便。
30、结合南京地区的实际情况,应详细明确地下室防水的具体要求和做法。
二、结构专业
1、结构形式:多层砖混结构,小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 ;(基础及桩基类型要与甲方商定)
2、结构含钢量多层:30~35KG/㎡;小高层45~50KG/㎡
3、①满足规范和抗震构造要求,合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;
②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求,进行质量通病防治的设计。
4、其他要求:
①设置卫生间砼防水导墙,并注明施工工艺;
②在阳台主次梁、挑檐板设计时,设计要注意其美观,结构安全;
③结构设计注明所使用国家标准设计图集,图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。
三、给排水部分:
1、给水系统分区:多层为自然供水;高层、小高层1层至5层为低压区,由市政管网直接供水;小高层6~11层为加压区,由小区加压泵站加压供水。
2、顶层消防水箱设置位置:置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。
3、给水、热水管材为:分别为冷、热PPR管,采暖管为热PPR管;小高层排水管为PVC螺旋消音管。
4、井道设置:
①管道井:消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管(PVC40管);
②弱电井:电视、电话宽带、可视对讲,均采用PVC 75管;电梯三方对讲穿线立管采用PVC50管。
5、水表设置:分水表设置在每层管道井内0.5M处,采用插卡式IC卡水表。
6、给排水立管安装形式:供水立管设于管道井内;室内给水、热水支管安装形式:暗装 。
7、室外排水部分:(设计后需要由甲方确认后出图),排水管出户预留钢套管,管中标高为室外地平-0.35m 。
8、生活用热水源为: 采暖炉 。
9、其他要求:
①燃气系统由燃气公司进行设计;
②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口,并按防臭要求设计 ;
③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房;二期共用一个加压泵房,加压泵房设在步行街地下室部位(泵房由地下车库设计单位设计,全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计)。
10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm;
11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表:
附表:
套内卫生设备给水五金安装高度
大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房
洗涤池 热水器预留接口 燃气炉
阀门高度(____)以楼层地面高度计算
冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水
250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250
四、采暖部分;
1、热源形式为: 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。
2、采暖供回水温度为;用户根据实际需求自主调节。
3、各房间采暖温度要求: 客户自行调节 。
4、采暖方式为: 散热气采暖(水暖) 。
5、室内散热及供、回水材料要求:散热器采用铝合金复合散热器;供暖管道采用专用铝塑管 。
6、管道安装形式:室内供暖管道采用采暖铝塑管,地板面层内暗装,建筑考虑面层走管厚度。
7、其他要求: 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联,各房间的散热器可以自由关闭和开启 。
五、电气部分:
1、每户用电量: 住宅8KW ,130㎡以上及商业用户12 Kw(商业:三项四线)。
2、表箱设置: 集中设置(放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间)电表类型根据供电部门的具体要求选用。
3、各房间插座、开关设置要求:
⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座;
②次卧室设空调、床灯、插座;
③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座;
④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座;
⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座;
⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座;
⑦书房设空调、电脑等插座
⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。
5、户开关箱设计要求:按七回路设计,位置合理、操作方便。
7、消防应急灯系统设置要求: 根据国家消防部门的具体要求设置。
8、公用照明采用开关形式;楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关,40W白炽灯,接至一楼公用电表;安全导向指示灯接入公用电表。
9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱,分别与分户电表相连。
10、其他要求:表箱至户外的供电只设计管道预留,供电线路由供电部门设计,出户标高为使外地坪-300。
六、弱电部分
1、视讯系统:在进户门门侧设多媒体配电箱,箱体尺寸:200×300×150,其他房间视讯由业主自行根据需求设置。
2、对讲系统: 设计可视对讲系统 。
3、电梯三方对讲系统:做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。
4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。
5、主线路由室外地坪-0.35m处采用Φ50钢管敷设至弱电井内。
七、设计人员应按照以下图纸目录进行绘制:
(一)建施图应至少但不仅包括以下设计内容:
1)资料图纸目录;
2)防火专篇;
3)建筑设计总说明;
4)工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表;
5)总平面位置图;
6)地下室平面图;
7、首层平面图;
8、标准层平面图;
9、阁楼层及机房平面图;
10、屋面排水平面图;
11、立面图(包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的`位置,如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等,以及关键控制标高的标注,如屋面或女儿墙标高等;外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸);
12、具有代表性部位的剖面图(如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容);
13、详图
包括:
a、内外墙节点(包括八角窗与墙体连接处)、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图;
b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等;
c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图;
d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造; e、对紧邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面,并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。
(二)结施图至少但不仅包括以下设计内容:
1、资料图纸目录;
2、引用图集汇总表;
3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表;
4、基础平面图;
5、基础梁配筋图;
6、各层柱、墙布置图(包括阁楼层、屋面);
7、柱、墙配筋图;
8、各层板配筋图;
9、各层梁配筋图;
10、楼梯配筋几构造详图;
11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。
(三)水施图至少但不仅包括以下设计内容:
1)资料图纸目录;
2)给排水设计施工总说明;引用图集汇总表;
3)各层给排水及消防平面图(包括阁楼层及电梯机房层);
4)排水系统图;
5)给水系统图;
6)消防系统图;
7)热水系统图;
8)消防水箱间布置详图。
(五)电气施工图至少但不仅包括以下设计内容:
1、资料图纸目录;
2、引用图集汇总表;
3、电气施工说明、图例符号、主要设备表;
4、单元供电系统图;
5、接线图及消防系统图;
6、弱电系统图及材料表;
7、地下室电气平面图;
8、各层照明平面图(应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等);
9、各层插座平面图;
10、各层消防及弱电平面图;
11、电气局部平面图;
12、屋顶防雷平面图;
13、单体工程接地平面图。
(五)弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容:
1、资料图纸目录;
2、引用图集汇总表;
3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表;
4、弱电系统图及材料表;
5、各层消防及弱电平面图;
6、弱电局部平面图;
八、乙方若对以上有异议,应先与甲方协商解决,不应擅自违背以上设计要点。
九、以上如有变动,以甲方书面通知为准。
十、乙方所有设计,必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。
十一、如有其它异议、双方协商解决。
十二、相关业务甲方联系部门: 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。
甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________
甲方代表 :__________ 乙方代表:__________
_____年___月___日 _____年___月___日
设计委托书15
公司:
兹委托你公司为我方进行 工程设计。与该项工程设计工作有关地形资料、工程地质勘察报告、立项(选址、规划)批复等文件,由我方在工程的各相关阶段开始前向你方提供。现就有关设计要求,正式向你方提出如下:
一、设计应按照下列 个阶段 个方案进行,每个阶段的技术文件完成后,经我方正式确认后,方可进行下一阶段的工作:
1、总图规划方案;
2、单体建筑设计方案(平面图、立面图); 3、单体建筑初步设计; 4、单体建筑施工图设计; 5、总图设计。
二、各阶段的具体设计要求如下: 1、总图规划方案: (1)功能分区: (2)出入口位置: (3)容积率: (4)绿化率: (5)采光间距: (6)泊车位: (7)总建筑面积: (8)最大建筑高度: (9)最小建筑高度: (10)其他:
2、单体建筑设计方案: (1)建筑风格: (2)建筑层数: (3)各层层高:
(4)建筑面积: (5)人防设施: (6)结构形式: (7)建筑设备: (8)砌体要求: (9)其他:
3、单体建筑施工图设计: (1)内部装饰标准: (2)外部装饰标准: (3)特殊承载要求: (4)结构形式: (5)供暖方式: (6)弱电与智能化项目: (7)水暖电计量: (8)水暖电出入口位置: (9)设计寿命: (10)其他: 4、总图设计: (1)水暖电供应位置: (2)供电总负荷: (3)供热总负荷: (4)道路建设标准: (5)其他:
三、各阶段工期要求: 1、总图规划方案:
2、单体建筑设计方案(平面图、立面图): 3、单体建筑初步设计: 4、单体建筑施工图设计: 5、总图设计:
四、设计与服务质量等级要求:
依据你公司《工程等级分类标准》,我方要求按照 级进行工程设计,并承担相应的后期服务。
五、设计用 等建筑设备样本由我方负责提供。 六、其他:
1、工程设计所涉及的结构、消防、疏散、建筑节能等均应严格按照国家有关设计规范进行,我方的设计要求与国家的有关设计规范不一致时,应按照国家设计规范进行。
2、在满足我方 要求的.前提下,设计应本着节约投资以及节约能源的原则进行。
3、为使工程设计工作能够顺利进行,我方委派 全权代表我方负责该项工程,其签署的所有文书,我方予以承认。以下为全权代表 的签名及其在我方所担当的职务、所在部门和工作联系电话,以便你方确认。
全权代表(签字): 职 务: 所在部门: 办公电话: 移动电话: 特此委托
委托人(签章): 委托日期:
【设计委托书】相关文章:
设计委托书08-14
设计委托书08-24
消防设计审核委托书01-02
正规设计委托书12-26
项目设计委托书07-22
初步设计的委托书12-13
【精】设计委托书07-02
设计委托书【荐】07-02
工程设计委托书08-02
设计委托书(精选15篇)07-14