设计委托书
委托书是委托他人代表自己行使自己的合法权益,被委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。在社会发展不断提速的今天,很多事情都会用到委托书那么,怎么去写委托书呢?以下是小编精心整理的设计委托书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
设计委托书1
新疆天地源矿业工程技术有限公司:
为了加强矿山的安全生产管理,合理开发利用矿产资源,使矿山生产正规化、合法化,根据国家安监总局20xx年第18号令,按照建设项目“三同时”及相关法规要求,现委托贵公司对新疆叶城县乌吉热克乡和谐砖厂砖瓦用粘土矿进行初步设计,并编制安全专篇,委托要求与内容如下,请遵照执行。
一、设计原则
以20xx年6月新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿地质简测报告》的地质资料为依据及新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质研究所编制的《新疆叶城县和谐砖厂砖瓦用粘土矿开发利用方案》,本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。
二、设计规模及工作制度:
(1)设计规模:开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。
(2)矿山工作制度:工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。
三、设计范围:
1)采矿
(1)矿产资源储量认定为(333)8.98万m3。
(2)可采出矿石总量为7.68万m3。
(3)开拓方式与采矿方法的确定;生产工艺的选择;
(4)生产设备能力的核定及选型(不包括外部运输设备、设施)。
2)辅助系统
矿区总图运输;
3)投资和企业经济效益概算
四、外部建设条件:
(1)供水:砖厂的生产及生活用水均为井水。
(2)供电:矿区由高压电网供电。
(3)外部运输:外部运输全部依托社会车辆,设计不考虑运输设备与设施,矿山只配备交通车辆。
矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等,请按当地实际情况计取。产品方案:240(mm)×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。
五、建设标准:
(1)采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。
(2)矿山厂房结构按照有关规范建造,设计火炉采暖。
(3)公用及民用设施就地取材,因陋就简,火炉采暖,对已有设施维护后全部利用。
六、资金筹措
项目投资以生产建设为主,辅助生产从简,外部工程依托社会,资金自筹。
委托方(盖章):XXXXXX粘土矿
委托方法人代表(签字):
20xx年X月26日
设计委托书2
甲方:______________ (以下简称:甲方)
乙方:______________ (以下简称:乙方)
经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目
单体楼工程 工程 施工图 设计,乙方应按照甲方的要求进行设计工作,具体委托设计要点如下:
一、建筑专业:
1、±0.000的绝对标高为: 按总平面图竖向标高图确定 。
2、进户单元门门厅与室外道路高差为
①建议改为+80 mm。
②散水与底层门厅标高相平 。楼梯间与室内高差为 -15 mm
3、地下室采光:半地下室采用高窗采光。
4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准,相关要求为
户型细节:户内门只预留洞口,不做门框,入户门统一安装钢制安全门,安全门尺寸为1000×2100。单元门为可视对讲电子防盗门,预留电源。
5、电梯:电梯为800公斤的三菱牌电梯。按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计。电梯不到达地下车库 。
6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定。
7、空调板及相关:空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求,空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理,客厅空调洞离地面高度0.1m,其余房间2.1m (洞低)。室外空调板设铝合金百页护栏。
8、衣帽间要求:墙厚100mm (轻质隔墙)。
9、管道及相关:供水尽可能从管道井内穿行,管道井设置时,尺寸尽量缩小,尽最大可能占用公共部位,少影响室内使用,尤其厨房 。
10、窗:不同尺寸的窗户须做窗型大样,形式要统一,相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些,窗户材料彩色铝合金,颜色为甲方待定,增加立面效果 ,开启方式为推拉 。
11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。
12、楼地面做法:
(1)、楼地面做法为
①地下室(自下而上)20厚1:3水泥砂浆找平+SBC防水+ 40厚C25细石砼面层随打随压光。
②户内楼地面为3cm厚1:2.5水泥沙浆找平压纹 。
(2)、预留业主装修做法厚度 2cm 。
13、顶棚做法:不抹灰,白水泥刮腻子一遍 ,普通腻子一遍 。
14、内墙面做法:混合砂浆墙面,刮普通腻子两遍卫生间、厨房1:3水泥砂浆打底拉毛。
15、外墙面做法。外墙保温砂浆20~30厚。6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维。中性弹性涂料 。
16、楼梯间内墙面:混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。
17、楼梯间地面做法:一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩,三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光,电梯前室为花岗岩楼(地)面,贴花岗岩的楼(地)面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线,宽度、高度均为150MM,电梯门做大理石门套,门套宽度120MM。
18、屋面做法:屋面采用坡屋面,每户留一个南休息平台。平屋面做法: 刚柔结合防水 ,(20厚1:3水泥砂浆找平+FSG保温砖保温并找坡+20厚1:3水泥砂浆找平+SBC卷才防水+40厚C25细石砼刚性防水(配Φ4@250双向网片,上任屋面面层贴面砖)。斜屋面做法:青灰色
瓦(瓦的品种由甲方确定)、1:2.5水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1:2.5水泥砂浆找平压光,50厚FSG保温,5厚 1:2.5水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一,不得破坏整体效果。
19、屋面保温: FSG防水珍珠岩保温砖保温 。
20、地下室及外墙防水: SBC卷材防水2cm水泥砂浆保护层 (地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施)。
21、卫生间防水做法: 聚胺脂涂膜防水两遍 。
22、层高: 错层高度为450mm,标准层层高2.8米(根据结构调整)。
23、墙体材料:多层墙体材料为240mm厚KP1粘土砖。高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,内墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,厨房、卫生间隔墙材料(非承重)为120 mm厚 粘土空心砖 (墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施)。
24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。
25、落地窗护栏设于 室内 ,采用 铁艺 材料,式样由设计单位设计图样,并经甲方确认。高度应满足规范要求,落地窗台的高度及节点做法需统一。
26、执行节能设计标准,进行节能设计。
27、其他要求:
①门窗玻璃采用中空玻璃,规格及性能符合有关规定。
②厨房设置排烟道,厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。
28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。
29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3M2的公共自行车停车位置,并考虑到地面上下的方便。
30、结合南京地区的实际情况,应详细明确地下室防水的具体要求和做法。
二、结构专业
1、结构形式:多层砖混结构,小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 。(基础及桩基类型要与甲方商定)
2、结构含钢量多层:30~35KG/O。小高层45~50KG/O
3、①满足规范和抗震构造要求,合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;
②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求,进行质量通病防治的设计。
4、其他要求:
①设置卫生间砼防水导墙,并注明施工工艺。
②在阳台主次梁、挑檐板设计时,设计要注意其美观,结构安全。
③结构设计注明所使用国家标准设计图集,图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。
三、给排水部分:
1、给水系统分区:多层为自然供水。高层、小高层1层至5层为低压区,由市政管网直接供水。小高层6~11层为加压区,由小区加压泵站加压供水。
2、顶层消防水箱设置位置:置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。
3、给水、热水管材为:分别为冷、热PPR管,采暖管为热PPR管。小高层排水管为PVC螺旋消音管。
4、井道设置:
①管道井:消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管(PVC40管)。
②弱电井:电视、电话宽带、可视对讲,均采用PVC 75管。电梯三方对讲穿线立管采用PVC50管。
5、水表设置:分水表设置在每层管道井内0.5M处,采用插卡式IC卡水表。
6、给排水立管安装形式:供水立管设于管道井内。室内给水、热水支管安装形式:暗装 。
7、室外排水部分:(设计后需要由甲方确认后出图),排水管出户预留钢套管,管中标高为室外地平-0.35m 。
8、生活用热水源为: 采暖炉 。
9、其他要求:
①燃气系统由燃气公司进行设计。
②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口,并按防臭要求设计 。
③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房。二期共用一个加压泵房,加压泵房设在步行街地下室部位(泵房由地下车库设计单位设计,全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计)。
10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm。
11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表:
附表:
套内卫生设备给水五金安装高度
大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房
洗涤池 热水器预留接口 燃气炉
阀门高度(____)以楼层地面高度计算
冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水
250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250
四、采暖部分。
1、热源形式为: 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。
2、采暖供回水温度为。用户根据实际需求自主调节。
3、各房间采暖温度要求: 客户自行调节 。
4、采暖方式为: 散热气采暖(水暖) 。
5、室内散热及供、回水材料要求:散热器采用铝合金复合散热器。供暖管道采用专用铝塑管 。
6、管道安装形式:室内供暖管道采用采暖铝塑管,地板面层内暗装,建筑考虑面层走管厚度。
7、其他要求: 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联,各房间的散热器可以自由关闭和开启 。
五、电气部分:
1、每户用电量: 住宅8KW ,130O以上及商业用户12 Kw(商业:三项四线)。
2、表箱设置: 集中设置(放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间)电表类型根据供电部门的具体要求选用。
3、各房间插座、开关设置要求:
⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座。
②次卧室设空调、床灯、插座。
③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座。
④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座。
⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座。
⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座。
⑦书房设空调、电脑等插座
⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。
5、户开关箱设计要求:按七回路设计,位置合理、操作方便。
7、消防应急灯系统设置要求: 根据国家消防部门的具体要求设置。
8、公用照明采用开关形式。楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关,40W白炽灯,接至一楼公用电表。安全导向指示灯接入公用电表。
9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱,分别与分户电表相连。
10、其他要求:表箱至户外的供电只设计管道预留,供电线路由供电部门设计,出户标高为使外地坪-300。
六、弱电部分
1、视讯系统:在进户门门侧设多媒体配电箱,箱体尺寸:200×300×150,其他房间视讯由业主自行根据需求设置。
2、对讲系统: 设计可视对讲系统 。
3、电梯三方对讲系统:做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。
4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。
5、主线路由室外地坪-0.35m处采用Φ50钢管敷设至弱电井内。
七、设计人员应按照以下图纸目录进行绘制:
(一)建施图应至少但不仅包括以下设计内容:
1)资料图纸目录。
2)防火专篇。
3)建筑设计总说明。
4)工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表。
5)总平面位置图。
6)地下室平面图。
7、首层平面图。
8、标准层平面图。
9、阁楼层及机房平面图。
10、屋面排水平面图。
11、立面图(包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等,以及关键控制标高的标注,如屋面或女儿墙标高等。外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸)。
12、具有代表性部位的剖面图(如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容)。
13、详图
包括:
a、内外墙节点(包括八角窗与墙体连接处)、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图。
b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等。
c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图。
d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造。
e、对紧邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面,并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。
(二)结施图至少但不仅包括以下设计内容:
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表。
4、基础平面图。
5、基础梁配筋图。
6、各层柱、墙布置图(包括阁楼层、屋面)。
7、柱、墙配筋图。
8、各层板配筋图。
9、各层梁配筋图。
10、楼梯配筋几构造详图。
11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。
(三)水施图至少但不仅包括以下设计内容:
1)资料图纸目录。
2)给排水设计施工总说明。引用图集汇总表。
3)各层给排水及消防平面图(包括阁楼层及电梯机房层)。
4)排水系统图。
5)给水系统图。
6)消防系统图。
7)热水系统图。
8)消防水箱间布置详图。
(五)电气施工图至少但不仅包括以下设计内容:
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、电气施工说明、图例符号、主要设备表。
4、单元供电系统图。
5、接线图及消防系统图。
6、弱电系统图及材料表。
7、地下室电气平面图。
8、各层照明平面图(应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等)。
9、各层插座平面图。
10、各层消防及弱电平面图。
11、电气局部平面图。
12、屋顶防雷平面图。
13、单体工程接地平面图。
(五)弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容:
1、资料图纸目录。
2、引用图集汇总表。
3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表。
4、弱电系统图及材料表。
5、各层消防及弱电平面图。
6、弱电局部平面图。
八、乙方若对以上有异议,应先与甲方协商解决,不应擅自违背以上设计要点。
九、以上如有变动,以甲方书面通知为准。
十、乙方所有设计,必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。
十一、如有其它异议、双方协商解决。
十二、相关业务甲方联系部门: 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。
甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________
甲方代表 :__________ 乙方代表:__________
_____年___月___日 _____年___月___日
设计委托书3
委托方:xxx
设计方:xxx
根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案,湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。
项目地址:位于xxxx地下建筑设计。地块状况:已提供相关地质结构,管线结构,人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到25003000平方米。
其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。
委托方:xxx
xx-xx-xx
设计委托书4
委托方:新世界(沈阳)房地产开发有限公司(以下简称甲方)
受托方:沈阳市市政工程设计研究院(以下简称乙方)
项目地点:沈阳王家庄
项目名称:沈阳新世界花园
一、设计内容:
1.沈阳新世界花园一期外道路施工图设计。具体位置见附图。
二.设计基础:
1.国家和沈阳市的相关设计规范和规定。
2.沈阳市王家庄地区控制性详细规划竖向修编图(982-199-38)(修编)。
3.沈阳市王家庄地区控制性详细规划道路系统规划图。
4.王家庄堤防护坡工程设计。
三.设计要求:
1.设计应符合国家相关规范和规定。
2.根据“设计基础”中的文件要求和功能齐全、技术先进、施工安全、经济适用的原则。
3.提供沈阳新世界花园一期围堤外的路网图、平面横断面图和竖向设计图。
4.设计文件的组成和深度:
(1)设计总结:
A.项目规模和主要项目内容;
B.确定道路和广场详细尺寸的依据;
c、设计断面与地上电杆线、地下管线的详细配合及局部断面的断面设计;
d、路面设计标高与两侧建筑物及地形的匹配;
e、路面结构组合、新型路面材料的选择依据、防止翻浆的措施、逐步加强路面的步骤和方法;
F.采用其他新技术。
2平面(地形)图设计要求:
比例尺为1/500 ~ 1/1000,包括规划道路中心线和施工中心线的坐标、平面曲线要素、机动车道、非机动车道、人行道(边石)、辅路及道路各部位的尺寸、人行通道的尺寸和位置、道路沿线穿越道路的处理方法、建筑物出入口。
(3)剖面图的设计要求:
比例尺纵向为1/50 ~ 1/100,横向为1/500 ~ 1/1000,包括穿越道路的设计路面标高、竖曲线的尺寸和标高及其要求等。
(4)横断面图设计要求:
比例尺为1/100 ~ 1/200,平面道路横断面图、设计横断面图(不同路段)、当前道路横断面图及其关系、大填挖方路基设计、地上杆线、特殊拱曲线详图等。
5]广场或交叉口(平交)设计(地形)详图:
采用1/200 ~ 1/500的比例尺,标明平面各部分的详细尺寸、网格线的交叉标高、设计标高、停车场位置、中心岛、方向岛、绿化、雨水入口和各种管线、交通设施(灯杆、护栏、交通标志等)的详细位置和尺寸。),路面范围和路面结构。
⑹路面结构图设计要求:
柔性路面结构组合详图、刚性路面结构组合详图、结构详图和砌块详图、防止翻浆的措施和特殊区域的路面结构详图等。
一旦提供本设计中采用的所有标准图纸。
四.设计阶段和设计进度:
1.沈阳新世界花园一期外道路施工图设计时间为日历天。
注:上述工作的开始时间以甲方书面通知为准..
设计文件的要求:
1.提供施工图设计文件:12套;
2.提供上面对应的磁盘文件:2套。
不及物动词本委托书一式四份,甲乙双方各执两份。
甲方:新世界(沈阳)房地产开发有限公司
年 月 日
乙方:沈阳市市政工程设计研究院
年 月 日
设计委托书5
甲方:xxx
乙方:xxx
甲方自愿委托乙方为其设计电气安装工程,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:
1、在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图,明确设备容量等;作为乙方设计的依据。
2、在本协议书签订前,甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程设计细则说明。
3、在本协议书签订前,乙方应向甲方提交电路设计费用明细表,并详细介绍相关事项。
4、协议变更终止
(1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该电路设计的费用,并支付乙方相应的劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电气安装工程的资料及产品,乙方并保留该设计的所有权利。
(2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用,并返还甲方在此之前所支付的所有费用。
(3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。
(4)因设计需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。
(5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处
5、付费方式
(1)按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费用。
6、本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份,甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。
甲方(盖章):xxx
乙方(盖章):xxx
代表(签字):xxx
代表(签字):xxx
20xx年xx月xx日
20xx年xx月xx日
设计委托书6
工程名称:
编写单位负责人:
编写单位:
(签字)(签章)年月日
精心设计,精心施工。
委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项:
1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。
2.根据工程项目实际情况,按照合理从优原则,结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。
3.在满足常压给水的前提下,最大限度的降低工程造价,使投资效益最大化。
4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷,可靠。
5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本,便于运行管理。
6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。
示意图或其他说明:
示意图见附件
审批意见:(主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等)
审批单位:
经办人:
联系人:
电话:
审批单位(签章)
年月日
设计委托书7
工程名称:茌平县恒源LNG与CNG加气站项目
建设地点:山东省茌平县温陈乡新省道804与原省道804交会处 建设单位:山东协合燃气有限公司
设计单位:新兴重工(天津)科技发展有限公司
委托日期:20xx年8月6日
一、委托说明:
1、工程名称:茌平县恒源LNG与CNG加气站项目
2、工程概况:在茌平县温陈乡建设LNG与CNG加气站各一座,项目占地约7.3亩,现有400KVA箱式变压器1座,位于场地西北角。 LNG加气站为二级站;CNG加气站日生产能力1.5万立方米,
CNG加气机为3台,布置于场地东南三角形加气罩棚下。
办公楼为3层,1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间;2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间;3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。
二、委托内容:
1、初步设计方案;
2、设计图纸;
三、设计周期:5天
xx限公司
20xx年8月6日
设计委托书8
现确认下述人员为 项目的我方项目负责人:
姓名: 年龄: 性别: 身份证号:
工作单位: 执业注册类别: 执业注册编号: 职务: 联系电话:
姓名: 年龄: 性别: 身份证号:
工作单位: 执业注册类别: 执业注册编号: 职务: 联系电话:
代理职责和权限:
代表我单位全面主持和负责委托人的设计工作,按合同约定行使工程设计与设计指导工作,在本单位领导下对设计成果负责。
法定代表人(签名或盖章) 委托单位(印章)
年 月 日
设计委托书9
委托单位(公章):
200 年 月 日
工程名称:
工程名称
工程基本情况
总建筑面积
平方米
结 构
总长乘宽
长 宽 (米)
_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
层 数
工程总造价
工程位置
建筑专业
一、总平面图
1、相邻建筑物关系
2、建筑物市内外自然高差
3、建筑物自然地面确定
包工包料者合同签约后预付____%价款,余款竣工验收后一周内付清,如拖延付款,每拖延一日罚所欠款项的____%。
二、各层功能要求:
三、各层层高及檐地高:
四、屋面形式:
五、建筑物内外装修要求:
6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
1、外墙面
2、内墙面
卫生间
厨 房
其它间
续前页表
3、顶棚:
7.2 如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
4 4、地面:
5、门窗:
通过近几个月的实习,使我认识到自己的学识、能力和阅历还很欠缺,所以在工作和学习中不能掉以轻心,要更加投入,不断学习,向书本学习、向周围的领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己还是有了一定的进步。经过不断学习、不断积累,已具备了一定的设计工作经验,能够以正确的态度对待各项工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项专业素质,争取工作的积极主动性,具备较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。
6、其它:
结构专业
本合同中的附件3“委托设计项目表”,由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;
一、工程地质勘察资料:
二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:
三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:
四、场地其它情况:
五、基础上部结构要求:
1、各层是否有特殊设备,设置位置,型号,荷载:
(三)由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。 (四)由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_______违约金。 (五)由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。
2、各层是否有特殊荷载,位置及大小:
3、各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置,尺寸:
4、结构设计其它要求:
给排水专业
一、建筑物给水、排水,入口、出口方向:
二、是否要求供应热水及其它要求:
三、消防供水情况:
四、建筑物处给水管网管径、压力情况:
五、给水调节间位置:
六、给排水专业其它要求:
采暖专业
一、采暖方式,周围采暖条件,采暖入口方向:
二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:
三、是否有特殊通风要求:
四、其它要求:
电气专业
一、建筑物供电入口方向:
二、电气照明设计要求:
三、建筑物处的市网线径及电压情况:
四、电话系统设计要求:
五、电视系统设计要求:
(3)做好了每周一次的机房卫生清理工作,保证了机房的卫生清洁,给学生提供了良好的上机环境。
六、其它要求:
补充说明:
受委托单位(章):
200 年 月 日
设计委托书10
工程名称:XX县恒源lng与cng加气站项目
建设地点:XXXXXXXXXX燃气有限公司
设计单位:XXXXXX技发展有限公司
委托日期:20xx年X月6日
一、委托说明:
1、工程名称:XXXXlng与cng加气站项目
2、工程概况:在XXX县温陈乡建设lng与cng加气站各一座,项目占地约7.3亩,现有400kva箱式变压器1座,位于场地西北角。lng加气站为二级站;cng加气站日生产能力1.5万立方米,cng加气机为3台,布置于场地东南三角形加气罩棚下。
办公楼为3层,1层为控制室、营业室、控制室、男女卫生间;2层为综合办公室、财务室、会议室、男女卫生间;3层、男工休息室、女工休息室、经理休息室、站长休息室。
二、委托内容:
1、初步设计方案;
2、设计图纸;
三、设计周期:5天
XXX燃气有限公司
20xx年X月6日
设计委托书11
工程名称:______________________________
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人:____________________________________________________________________________________
设计人:____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费(#url#)。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护
装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的`资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:___________设计人名称:___________
(盖章)(盖章)
法定代表人:___________(签字)法定代表人:___________(签字)
委托代理人:___________(签字)委托代理人:___________(签字)
项目经理:___________(签字)项目经理:___________(签字)
住所:___________住所:___________
邮政编码:___________邮政编码:___________
电话:___________电话:___________
传真:___________传真:___________
开户银行:___________开户银行:___________
银行帐号:___________银行帐号:___________
建设行政主管部门备案:___________鉴证意见:___________
(盖章)(盖章)
备案号:___________经办人:___________
备案日期:____年____月____日鉴证日期:____年____月____日
设计委托书12
为了改善XXXXXX镇环境,有效控制那思镇污水对环境的污染,同时也是完善基础设施,增强城镇服务功能,提升城镇品位,改善镇区居民水环境质量的需要;经批准实施XXXXXXX污水处理厂工程。工程信息如下:
一、 工程概况:
1、 建设单位:XXXXXX开发投资有限公司
2、 项目名称:XXXXXX镇污水处理厂工程
3、 建设地点:XXXXXXX镇区排水沟下游一山林空地
二、 建设规模
XXXXX发展和改革委员会20xx年1月25日《关于XXXXXXXXXX污水处理厂工程项目建议书的批复》(XXXX市发改环资【20xx】11号),建设总处理规模为1000m3/d的污水处理厂,处理工艺采用A/O+填料工艺+人工湿地,出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-20xx)一级A标准,尾水采用紫外线消毒,经尾水管排入附近那思江;污泥经浓缩脱水后运往城区垃圾填埋场进行填埋处置,项目分二期建设。一期(20xx年)建设污水处理能力为500m3/d的污水处理厂一座及敷设污水收集管网4.3km。一期总投资1192.47万元。
根据资金筹措情况及那思镇污水处理实际需求,现委托XXXXX设计院有限公司进行XXXXX镇污水处理厂工程的一期(20xx年)建设工程的初步设计及施工图设计,日处理污水500吨/天,污水管网按项目的一期20xx年管网长度4.3km建设、主干管按二期20xx年日处理污水量1000吨/天设计。
委托单位(盖章):XXXXXX开发投资有限公司
20xx年9月28日
设计委托书13
今委托河南华创建筑设计有限公司进行我公司 鸿生颐天苑老年社区 项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况:
1、建设单位: 晋城市鸿生房地产开发有限公司 。
2、项目名称: 鸿生颐天苑老年社区 总建筑面积约 169047 ?O。
3、建设地点: 晋城市陵川县开云街与仕林路交叉口 。
二、总图规划:
1、规划建筑用地面积为 79852.66 ?O。
2、本小区建筑密度 25.05% 、建筑容积率 1.95 、绿地率 35.64% 。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
二、单体工程名称及结构体系:
1、单体类型及结构类型:
1)、沿街多层商住楼,采用 底框 结构;
2)、多层住宅, 采用 砖混 结构;
3)、小高层住宅, 采用 剪力墙或异型柱结构;
4)、高层公寓, 采用 框架剪力墙 结构;
5)、6层综合楼, 采用 框架 结构;
6)、3层幼儿园, 采用 框架 结构;
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
三、设计条件:
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“∨”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
四、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。
委托单位: (盖章)
日 期: 20 年 月 日
设计委托书14
甲方:
乙方:
一、设计内容:
1、新世界花园中小学校区域内的道路、绿化、环境、小品等的设计。
2、中小学周边道路、绿化、广场、大门及门卫房等的设计。
二、设计依据:
1、应符合国家及沈阳地区有关设计规范、规定;
2、甲方提供的设计方案及有关设计资料、设计要求;
3、甲方及政府有关部门的审查意见。
三、设计阶段及设计进度:
1、方案设计阶段: 15 个日历天。
2、初步设计阶段: 15 个日历天。
3、施工图设计阶段:20 个日历天。
注:上述工作开始时间以甲方书面通知为准。
四、设计要求:
(一)园林专业
1、在甲方提供的建筑平面设计基础上,进行环境方案设计、初步设计及施工图设计,设计应符合国家及沈阳市现行的有关规范、规定。
2、设计应按照中小学校特点考虑。交通组织尽量作到人车分流,通畅合理。
3、地块排水流畅,土方平衡设计合理。
4、植物及建材的选择应符合甲方要求及当地的实际情况,应根据现场情况综合考虑。
5、其它未尽事宜应与甲方协商解决。
(二)电气专业
1、园林设计中所有用电设备电源均取自学校低压配电室,电源数量根据设计院要求确定。
2、照明配电用的各种箱体应尽量放置在地下室,各种箱体的型号、安装方式、安装位置应标注清楚。
3、电力电缆(电线)在不同条件下的敷设方式、埋设深度应标注清楚。
4、所有草坪灯、庭院灯均采用时光综合控制器,各配电回路及控制器的设置应有利于节能和方便日后管理。
5、设计应给出所有光源的类型、功率、颜色,光源的选择应尽量采用节能灯。
6、电计量箱及箱内开关规格型号应符合电力行业的有关要求。
7、设计应绘出灯具及各种水泵的控制原理图、接线图。
(三)给、排水专业
1、应明确指出水景用水接驳点所需给水管管径、标高、并能独立控制。
2、应明确指出绿化给水是从哪个给水井引出的给水点,应放独立阀门控制。
3、水景工程的给排水系统设计应考虑季节性的检修及维护管理。
4、材料设备选择要经济、适用、便于维护管理。
(四)其他
1、按业主要求随时派设计人员参加工程例会。
2、施工中发现与设计有关的问题(含变更)须及时解决。
五、设计文件要求:
1、方案设计阶段:
⑴提供环境总平面效果图及重要景观意像图6套,装订成册。
⑵提供环境总平面图图板。
⑶提供设计估算2套。
⑷提供上述相应磁盘文件2套。
2、初步设计阶段:
⑴提供初步设计文件8套。
⑵提供设计概算2套。
3、施工图阶段:
⑴提供工程装饰材料实物样板2套。
⑵提供施工图设计文件12套。
⑶提供上述相应磁盘文件2套。
六、本委托书一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:新世界(沈阳)房地产开发有限公司
年 月 日
乙方:沈阳市园林规划设计院
年 月 日
设计委托书15
委托单位:新世界(沈阳)房地产开发有限公司(以下简称甲方)
受托单位:沈阳市市政工程设计研究院(以下简称乙方)
工程地点:沈阳市王家庄
工程名称:沈阳新世界花园
一.设计内容:
1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计。具体位置详见附图。
二.设计依据:
1.现行国家及沈阳市的有关设计规范、规定。
2.沈阳市王家庄地区控制性详细规划竖向修改规划(982-199-38)(修)。
3.沈阳市王家庄地区控制性详细规划道路系统规划图。
4.王家庄围堤护坡工程设计。
三.设计要求:
1.设计应符合国家的有关规范、规定。
2.按照“设计依据”中的文件要求及功能齐全、技术先进、施工安全、经济适用的原则。
3.提供沈阳新世界花园一期堤外道路路网中线图、平面横断面图和路网竖向设计图。
4.设计文件组成及深度:
⑴设计概要:
a、工程规模及主要工程内容;
b、道路、广场的细部尺寸确定依据;
c、设计横断面与地上杆线、地下管线详细配合情况以及局部地段横断面设计;
d、路面设计高程与两侧建筑物及地形的配合;
e、路面结构组合,路面新材料的选择依据,防治翻浆的措施以及路面逐渐加强的步骤和办法;
f、其它新技术采用情况。
⑵平面(地形)图设计要求:
采用比例1/500~1/1000,包含规划道路中线与施工中线坐标,平曲线要素、机动车道、非机动车道、人行道(边石)、辅路及道路各部尺寸、人行通道的尺寸和位置、道路与沿线相交道路及建筑出入口的处理方式。
⑶纵断面图设计要求:
采用比例纵向1/50~1/100,横向1/500~1/1000,包含设计路面高程交叉道路、尺寸及高程竖向曲线及其要求等。
⑷横断面图设计要求:
采用比例1/100~1/200,图中应表示规划道路横断面图、设计横断面图(不同地段各部)、现状路横断面图以及它们之间的相互关系,大填大挖方的路基设计,地上杆线,特殊路拱曲线大样等。
⑸广场或交叉口(平交)设计(地形)大样图:
采用比例1/200~1/500,表示平面各部详细尺寸、方格线交点高程、设计等高程、停车场位置、中央岛、方向岛、绿化、雨水口和各种管线,交通设施(照明灯杆、护栏、交通标志牌等)的详细位置和尺寸,人行道铺装范围和路面结构。
⑹路面结构图设计要求:
柔性路面结构组合大样,刚性路面结构组合大样、构造大样以及分块大样,防止翻浆措施设计及特殊地区的路面结构大样等。
⑺提供本设计中所采用的所有标准图。
四.设计阶段及设计进度:
1.沈阳新世界花园一期堤外道路施工图设计时间为 个日历天。
注:上述工作开始时间以甲方书面通知为准。
五、设计文件要求:
1.提供施工图设计文件: 12套;
2.提供上述相应磁盘文件: 2套。
六、本委托书一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:新世界(沈阳)房地产开发有限公司
年 月 日
乙方:沈阳市市政工程设计研究院
年 月 日
【设计委托书】相关文章:
项目设计委托书07-22
设计委托书精选15篇08-06
工程设计委托书08-02
设计委托书(精选15篇)07-14
设计委托书(15篇)07-12
设计委托书15篇07-09
项目设计委托书11篇08-08
项目设计委托书10篇07-25
设计委托书(合集15篇)07-23
设计委托书(集合15篇)07-22