【精选】房屋协议书范文集锦9篇
在当今社会生活中，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订协议是提高经济效益的手段。那么协议的格式，你掌握了吗下面是小编帮大家整理的房屋协议书9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
房屋协议书 篇1
甲方：
身份证号：
地址：
联系方式：
乙方：
身份证号：
地址：
联系方式：
鉴于：
1、 甲乙双方欲共同购买房产一套；
2、 甲乙双方协商确定购房款承担比例及房屋产权归属方式； 甲乙双方在平等、自愿的基础上，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本协议项下共有房产的占有、使用、收益、处分等达成如下协议，以资双方共同信守： 术语解释：
本协议中，除非协议文本清楚表明有其它含义，以下名词均为其后注释所确定之含义：
1、按揭：指目前中国大陆通行的由购房人将其房屋买卖合同项下之权益质押于按揭银行,或将其所购房屋之所有权抵押于按揭银行,按揭银行将一定数额的款项贷给购房人并以购房人名义支付给房产开发商的一种市场行为。
2、按份共有：指多个主体按照一定份额对本协议项下房产共同享有占有、使用、收益、处分的权利。
第1条 房产概况
1、本协议项下房产位于 。
2、本协议项下房产面积为 平方米。
3、购房全款为人民币 元（小写：）。
4、本协议项下所述房产购房合同编号为 （如有）。
第2条 价款承担方式
1、甲乙双方同意选择以下方式承担本协议项下所述房产之购房款。
A．由甲方承担全部房款
B．由乙方承担全部房款
C．由甲乙双方按约定比例承担购房款，其中甲方负担 %，乙方负担 %（如为按揭支付方式，则首付及月供均按以上约定比例承担）
D．如为按揭支付方式，由 方支付首付款，方承担月供。
E．其他方式：
2、甲乙双方同意选择以下方式承担本协议项下其他价款（包括但不限于房屋产权交易中介费、房屋产权转让应缴纳的税款、房屋产权过户登记手续费等房产交易过程中应当支付的价款）
A、由甲方承担全部价款
B、由乙方承担全部价款
C、由甲乙双方按约定比例承担，其中甲方承担 %，乙方承担 %
D、其他方式：
第三条 房产共有份额
1、甲乙双方共同享有本协议项下房产之占有、使用、收益、处分的权利。
2、甲乙双方约定，本协议项下房产共有份额为甲方 %，乙方 %。
第四条 双方的权利义务
1、甲乙双方应当按本协议第2条约定及时支付相应价款。
2、甲乙双方对本协议项下房产为按份共有，任何一方未经对方同意不得擅自出租、处分共有房产。未经另一共有人同意的任何处分行为均是可撤销行为。
3、共有房产为一方经营或居住使用的，另一方可以要求使用方支付一定数额的经济补偿，具体数额及支付方式由甲乙双方另行协商确定。
4、共有房产为一方经营或居住使用的，使用方应当妥善保管共有房产，因使用方重大过失导致共有房产损害或灭失的（包含共有房产内装修、装饰物及摆设物品），另一方有权要求相对方予以赔偿。
5、共有房产出租给第三方使用的，甲乙双方约定租金按以下方式收取。
A、租金所有权归甲方
B、租金所有权归乙方
C、租金按约定比例由甲乙双方分别占有，其中甲方 %，乙方 % 。
D、其他方式
6、本协议项下任何一方欲转让其所占份额之房屋产权，另一共有人均享有优先购买权。
7、一方主张行使优先购买权时，甲乙双方应当协商确定欲转让份额的房产价值或委托中介机构根据当时市场状况评估决定。
8、一方主张行使优先购买权，另一共有人应当积极配合办理房屋产权变更手续。
第五条 协议解除
1、甲乙双方协商一致可以解除本协议。
2、甲乙双方解除本协议时，选择按以下方式处理共有房产。
A、由甲方购买乙方共有份额，甲方取得原共有房产产权
B、由乙方购买甲方共有份额，乙方取得原共有房产产权
C、转让共有房产产权，所得转让款按甲乙方所占份额分配
D、其他方式
第六条 部分无效
1、本协议若有任何属于法律规定为违法、无效或不能执行的条款或经法律程序确认部分条款无效，不应影响本协议其它条款的合法、有效和可实施性。
2、如果本协议的任何条款被确认属于违法或无效条款，或由于法律政策、规定等情况变化已成为违法或无效条款，双方应善意协商并将其修改为具有相同效力的合法有效条款。
第七条 争议解决方式
1、甲乙双方对本协议的效力、履行、解释、终止等存在争议，应通过友好协商解决。
2、协商未能解决，任何一方均可以选择以下方式解决纠纷。
A、向共有房产所在地仲裁委员会提起仲裁
B、向共有房产所在地有管辖权的人民法院提起诉讼
第八条 附则
1、本协议各条款标题不应在对本协议进行解释时作为考虑因素。
2、除非由甲乙双方书面签署补充协议或补充约定，本协议条款不得更改，任何单方对本协议条款的修改、修订、弃权行为均属无效。
3、本协议未尽事宜，甲乙双方可协商作出补充约定，补充约定应采用书面形式且与本协议具有同等法律效力。
4、本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(签字或盖章)： 乙方(签字或盖章)：
签约日期： 签约日期：
房屋协议书 篇2
（以下简称甲方）
（以下简称乙方）
因甲方和乙方的地基共同在柳市镇高后村高翔北路，属于连建房，因甲方急需房屋，准备先批先建，现经甲乙双方共同协商达成协议如下：
1、 甲方若房屋先建成双方的共同墙应由双方所有；
2、 乙方建房时甲方无条件给乙方搭建；
3、 共同墙所建的成本费应按市场价估价，乙方应摊派一
半成本费归还甲方；
4、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份为凭。
甲方签名：
乙方签名：
立协议日：
房屋协议书 篇3
甲方：xx药业有限公司
乙方：
因甲方公司楼顶在使用期间出现渗水问题，乙方负责对甲方的房屋屋顶渗水及隔热以及外墙壁剥落进行维修，经双方协商，协议如下：
1、维修时间：年月日起到年月日止
2、维修地点：
3、负责维修单位：
4、维修方案须甲方确认，并且乙方应在维修之前征得甲方同意。
5、维修以及维修质量的监督：对于涉及到该房屋所出现的所有渗水部位都必须进行维修。在维修期间，甲方必定期须派人到现场予以质量监督和协助部分工作。在施工方施工期间，施工方有责任对施工时的人员安全负责。
6、房屋维修期的注意事项：甲方有义务协助乙方做好各项施工前的准备，（如垃圾材料的堆放）。
7、维修之后的房屋质量的验收和审核：由双方事先约定（以解决漏水为主）或者以相关行业标准为验收标准。
8、在维修期间所产生的水电费用都由甲方负责予以负担。
9、根据双方的协商，本次维修采取乙方包工包料的方式实施。
10、本工程维修发生的费用共计人民币153000元（大写十五万叁千元整），关于费用的'支付：无论采取以上任何一种合作方式，甲方应在乙方进场之后付本次维修费用的50%，在维修结束后付45%，余下5%保修期满后甲方在行支付。
11、本房屋漏水维修合同一式两份，双方各持一份。
12、关于保修：保修期60天，自维修结束之日起算，保修期内发生问题时乙方应立即派工作人员前往查看，并采取其他相关措施。
13、其他未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方公章甲方公章
经办人（签名）经办人（签名）
年月日年月日
甲方：
乙方：
为保证楼房屋漏水维修质量签订如下协议，确保双方共同遵守执行：
第一条维修标准及要求
1、乙方自愿选择房屋维修形式并与甲方签订本合同。
2、维修地点：厂区木工房室内墙壁及地面漏水状况维修。
3、维修标准：维修必须在保证不影响房屋的安全前提下进行。维修以解决防漏为主。
第二条合同金额：合计金额为：￥760。00元大写：人民币染佰陆拾圆整。
3、维修要求：
①乙方进行施工，提供人工，材料。
②乙方应做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自行负责。
4、维修工期：在正常天气下3天内必须完成。
5、维修后保质：建设工程维修部位的保修期限自最后一次维修完工之日起重新计算。在没有人为破坏情况下，屋面防水工程的最低保修期限为3年，即维修后应当继续最低保修3年。且在出现漏水的情况后，在甲方通知后2个工作日内响应。
第二条维修工程款的发放
乙方维修楼顶漏水工程款不能超出合同金额，若超出，不足部份的由乙方自行解决。
第三条其它约定
1、乙方因维修而造成的其他责任由乙方负责。
2、本合同自双方签名盖章时生效，一式两份，甲、已方双方各执一份。
甲方（盖章）：
签订日期：
乙方：
年月日
甲方：xxxxxx
乙方：xxxxxx
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就xx漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：
一、费用及付款方式：
甲方委托乙方修补xxxx，乙方以包干价的形式承包，包干费用xx元，大写xx，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：xxxx。
二、施工责任：
乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为js防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工安全，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。
三、工期及保质期：
自本合同签订之日起5日内，乙方需安排施工人员进场施工，工程施工期限为xx日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并承担因质量问题而产生的各种费用，质保期为xx年。
四、人员管理：
乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度，服从甲方管理人员的安排，无条件配合甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；
五、施工垃圾：
施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。
六、违约责任：
甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付xxxx元的违约金，并赔偿因违约造成的一切经济损失。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表： 甲方代表：
联系电话： 联系电话：
住址：
签字日期：xxxx年xx月xx日
房屋协议书 篇4
甲方： ，身份证号： ，家庭住址： 。
乙方： ，身份证号： ，家庭住址： 。
20xx年9月日，因甲方的装修师傅 （身份证号： ，家庭住址： ） 在贴地板砖给房间地面浇水时，水漏到了乙方家里，造成了乙方家里木地板、墙面等不同程度的损坏。经甲乙双方协商一致，就赔偿问题自愿达成如下协议：
一、乙方房屋坐落于 ，房产证号为 ，产权人为 。
二、根据乙方的陈述，乙方房屋的受损情况为：
三、甲方一次性赔偿乙方人民币共计 元整（小写￥ 元），赔偿款包括房屋因漏水造成的乙方房间内移动物和不可移动物的所有损失及维修费用、误工费用。
四、上述费用支付给乙方后，由乙方自行安排处理，其安排处理的方式后果不再与甲方有任何关系。
五、在甲方向乙方支付上述赔偿款后，此事处理即告终结，双方不再有任何经济纠纷。乙方保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方及任何第三人提出其他任何赔偿费用要求。
六、本协议为双方平等、自愿协商之结果，是双方真实意思表示，且公平、合理。
七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误，甲乙双方明白违反协议所涉及后果，甲乙双方对此协议处理结果完全满意。
八、本协议为一次性终结处理协议，本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字、捺手印后生效。双方当事人各应以此为据，全面切实履行本协议，不得再以任何理由纠缠。
甲方（签字） 乙方（签字）
年 月 日 年 月 日
见证人（签字）
年 月 日
上述赔偿款于20xx年9月 日以 方式支付。收款人确认：_______。
房屋协议书 篇5
甲方： 身份证号：
乙方： 身份证号：
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着互利互惠、共同发展，利润共享、风险共担的原则，就甲方所拥有房屋以投资入股方式交予乙方使用，经双方协商一致，订立本协议。
一、入股时间：自201____年 ____月 日起。
二、入股方式：甲方以房屋为入股方式交予乙方使用，甲方入股房屋位于 ，土地使用权证号为： ，姓名 ，该房屋未办理房屋产权证，为甲方合法拥用。甲方入股的房屋建筑共 层，其中一至 层入股给乙方使用。
三、分红：公司利润，在提取企业储备资金、企业发展基金、员工福利基金后，按公司利润比例进行年度分红，同时召开股东会议！
四、股份转让：
1、如果甲方转让所持股份，必须经过董事会超过半数以上成员同意方可做出全部或者部分股份转让于第三者。2、乙方希望转让全部或者部分股份时，同等条件下，其他股东享有优先购买权！五、协议生效：本协议在双方签字盖章后生效，协议一式二份，甲、乙双方各执一份具有同等效力。六、争议解决：如果发生本协议或者与本协议有关的争议，双方友好协商解决，如果不能，须在甲方所在地法院提出提出诉讼，费用由败诉方承担。七、协议修正：以上协议若有修正，按甲、乙双方同意后更正，不得单方面更改，否则无效。
甲方： 乙方：
电话： 电话：
地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
签约地点：
房屋协议书 篇6
甲方(卖方)：
身份证号码：
电话：
地址：
乙方(买方)：
身份证号码：
电话：
地址：
甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下协议条款：
一、甲方将坐落在______市______区__________路______号院（小区） 住房（房屋所有权证号： 土地使用权证号： 使用性质：）建筑面积 平方米，地下室一间面积平方米出卖给乙方；并将该房产相关权益一并转让给乙方。
二、甲、乙双方协商，上述房屋的成交价为人民币 元（大写： 万仟佰拾元整）。本协议签订之前，乙方已向甲方支付人民币元（大写： 元整）作为购房定金。
三、甲、乙双方议定，自本协议生效后，乙方将上述房屋价款分 次付给甲方，购房定金将在最后一次付款时冲抵房款。甲乙双方签订本协议时，乙方交万元整（小写：元）给甲方。乙方在拿到甲方房产证和甲方提供过户相关材料，在办完房屋所有权证过户手续后，乙方再交余款。
四、甲方保证上述房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。甲方在交接前对该房屋没有产权纠纷和债权债务，如签约或交接后，发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务，造成产权不能过户，概由甲方负责清理并承担民事责任，因此给乙方造成的经济损失，均由甲方负责赔偿。
五、甲方需结清交易之日前所欠的一切费用，如：电话费、暖气费、水电气费、网费、物业管理费、有线电视费等。
六、甲方有义务协助乙方办理房产过户事宜的相关手续，办理过户手续所
需费用由______方承担，未尽事宜甲乙双方协商解决。
七、本协议签订后，乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在 2 日内将
乙方的已付款（不计利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途违约，应在 2 日内书面通知乙方，并自违约之日起2日内将双倍定金及已付款返还给乙方。
八、附加条款：
九、本协议及补充条款经甲、乙双方签字后生效。
十、本协议连同附件一式三份，甲、乙双方各执一份，房产交易管理部门一份，均具有同等法律效力。
甲方(卖方)： 乙方(买方)：
签定日期：年 月__ _日
签定地点：
房屋协议书 篇7
我女 ，乳名 ，生于 年 月 日。因命相与生母不和，需吉人相助，共同抚养。特自愿将其过继与好友 为女，以保其健康平安，富贵如意。愿皇天相佐，后土佑之，永保吉祥。
生身父母： 过继父母：
仲证人：
20xx年十二月八日
房屋协议书 篇8
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
原乙方承租甲方位于的房产，每月租金为元，租房押金是 元 ，租用到期日期为 年月日 ， 现由于乙方工作变动，要求提前终止租赁合同。经双方协商，达成以下退租协议：
一、乙方租用该房屋租期提前于 年 月 日结束，租金支付到 年 月 日为止。自年 月 日起该房屋由甲方收回自行处置，甲乙双方原签订的房屋租赁合同即行废止。
二、乙方须于年月 日将该房屋清理移交甲方，每逾期一天，乙方须支付月租金3%的滞纳金。
三、乙方须在 年月日房屋移交前，将自已的私人物品及时清走，否则甲方有权将乙方遗留的私人物品当作垃圾清掉，由此造成的损失由乙方自行负责。
四、乙方在清理移交该房屋过程中，须保证房屋结构与承租前一致、保证屋内的设备、家私、家电完好。否则甲方有权要求乙方赔偿。乙方将所有钥匙，交还给甲方，并且承诺没有复制翻配。
五、乙方在移交房屋前，应将拖欠的物业管理费、水费、电费、燃气费、卫生管理费等费用结清。
六、乙方承诺将 年月日签订租房合同时缴纳的元押金作为违约金及甲方租房误期补偿款。
七、该房屋退租后，甲、乙双方围绕该房屋租赁而产生的一切经济关系和结算即行完毕，双方不存在因该房屋租赁而有未了的任何法律、安全生产及经济纠葛。
八、此本协议一式两份，甲乙双方各一份，具有同样的法律效力。
九、本协议自签订之日起生效，甲乙双方应共同遵守。若有纠纷，双方应该友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向房屋所在地人民法院起诉。
甲方： 乙方：
身份证：身份证：
在场人：
年 月 日
房屋协议书 篇9
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
经甲乙双方协商，现就甲方将 合同编号为 房屋出售给乙方事项签订本协议。
一、房款金额及付款方式：
双方商定房款金额为:贰拾伍万捌仟元整;
付款方式：(1)乙方于20xx年4月4日付购房诚意金 整给甲方;(2)双方约定于20xx年4月8日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款 整(并将诚意金冲抵房款);(3)开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款 整。
二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。
三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为(甲方应退还乙方所付款项)
四、本协议未尽事宜，双方可另行协商。
五、本协议一式两份，双方各执一份;双方签字后生效，两份具有同等法律效力。
六、本协议若产生纠纷，双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。
七、补充协议:
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
联系地址： 联系地址：
联系电话： 联系电话：
签订日期： 年 月 日
【【精选】房屋协议书范文集锦9篇】相关文章：
精选房屋协议书范文集锦六篇07-06
实用的房屋协议书集锦6篇05-30
房屋的协议书06-25
实用的房屋协议书范文9篇06-03
实用的房屋协议书范文五篇07-09
房屋买卖协议书集锦5篇06-25
有关房屋协议书模板集锦六篇06-05
【必备】房屋协议书模板集锦九篇06-02
关于房屋协议书集锦七篇06-27
精选房屋租赁协议书模板集锦10篇06-27