关于工程协议书范文集合六篇
在生活中，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订了协议就有了法律依靠。想写协议却不知道该请教谁？以下是小编收集整理的工程协议书6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
工程协议书 篇1
GF—1999—0201
合同编号：
建设工程施工合同
发包人（全称）：_无锡市滨湖区蓝天养老院__
承包人（全称）：_江苏中轩建设有限公司_
中华人民共和国建设部 制定
国家工商行政管
理局
第一部分协议书
承包人（全称）：_____________________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称： ______________ 工程地点： ________________ 工程内容：__________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项批准文号： _______________________
资金来源： ________________________________
第二条 工程承包范围
承包范围：__施工图所含的全部工程项目
第三条 合同工期
开工日期：___（以进场通知为准）
竣工日期：__以补充协议为准合同工期总日历天数_____________天
第四条 质量标准
工程质量标准：________合格
第五条 合同价款
金额（大写）： ______________________________元（人民币）
￥：_____________________元。
第六条 组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
１、本合同协议书
２、中标通知书
３、投标书及其附件
４、本合同专用条款
５、本合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件
７、图纸
８、工程量清单
９、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条 合同生效
合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点：
本合同双方约定_____经双方签字盖章___________________后生效。
发 包 人：（公章）： 承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 电话：
传真： 传真：
开 户 银 行：开 户 银 行：
账号： 账号：
邮 政 编 码：邮 政 编 码：
第二部分 通用条款
一、词语定义及合同文件
１．词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1 通用条款： 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2 专用条款： 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3 发包人： 指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4 承包人： 指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8 工程师： 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9 工程造价管理部门： 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的
工程协议书 篇2
以下简称甲方）与_________（单位，以下简称乙方）经协商决定，XXX由甲方为乙方举办工程硕士研究生班。双方达成协议如下：
一、该班属_________工程领域，按照当年该工程领域的攻读工程硕士专业学位研究生（以下简称工程硕士生）培养方案制定教学计划，由_________大学_________院（系、所）负责组织教学并进行管理。
二、乙方负责选拔符合下列条件者为本班学员，学员资格由甲方审核批准。
1．属在职工程技术或工程管理人员；
2．获得学士学位后具有XXX以上工程实践经验；或获得学士学位后工作经历虽未满XXX，但具有XXX以上工程实践经验；或具有国民教育系列大学本科毕业学历，且具有XXX以上工程实践经验者；
3．工作业绩突出。
三、该班学员按如下方式进行培养
1．符合报考条件的学员需报名参加当年由国家举行的在职人员攻读工程硕士专业学位入学考试，甲方从成绩合格者中择优选拔录取。被录取者采取单位委托培养的方式，在职攻读工程硕士专业学位（需另签订工程硕士研究生委托培养协议书）。录取工作结束后，甲方按照教学计划安排教师授课。
2．若录取的工程硕士生不满_________名，则在未录取的考生中，由本人申请，经甲乙双方研究视其成绩较好与表现突出等，准予参加本工程硕士研究生班的课程学习，同意其参加XXX国家举行的在职人员攻读工程硕士专业学位入学考试，成绩合格，择优录取为工程硕士生。
3．XXX仍未被录取为工程硕士生，可以继续进行课程学习，修完全部课程且成绩合格者，可获得由甲方颁发的《_________证书》和研究生课程进修成绩单。
4．仅参加部分课程的学习且成绩合格者，可获得由甲方颁发的《_________证书》和研究生课程进修成绩单。
四、教学安排 按乙方的要求，该工程硕士生班应为非脱产（脱产、半脱产）学习。授课地点经双方协定，安排在乙方（甲方）进行，课程学习时间一般不得超过两年，累计授课时间不少于_________学时（培养方案另附）。甲方负责教学计划的制定和实施（包括教学安排、教师选派、教材选择、授课和考试等）。
五、论文工作 按照培养要求，被录取为工程硕士生者，一般在完成必修课程学分一半后，可申请论文选题。在职工程硕士生的学位论文工作时间一般不少于XXX半（从文献阅读选题报告到提交学位论文、申请答辩的时间）。必修环节（包括开题报告、中期汇报、论文答辩等）原则上安排在甲方进行，在职工程硕士生在校时间累计不得少于半年。学位论文工作按甲方《_________大学工程硕士专业学位研究生教育管理办法》中的有关条款执行。攻读工程硕士专业学位全部培养过程最长不得超过XXX。若因特殊情况需要延期，需本人申请，导师同意，经本班承办院（系、所）领导批准，报研究生院审批后，可以适当延长。 工程硕士生的学位论文应有两名指导教师。依据论文课题方向，由甲方选派一名校内指导教师，并聘请乙方一名具有高级技术职称的人员担任联合指导教师，共同指导工程硕士生的论文工作。
六、获得学位 在职工程硕士生的培养计划应符合该工程领域的培养方案要求，修完全部课程且成绩合格，满足学分要求，通过学位论文答辩者，由_________大学学位评定委员会审核批准授予工程硕士专业学位。
七、管理
1．按照_________大学在职工程硕士生的学籍管理有关条款，由本班承办院（系、所）负责办理研究生证、c卡等；
2．在职工程硕士生应遵守_________大学有关研究生的管理规定，按时注册；
3．为保证培养质量，学员学习期间的思想教育工作由乙方指派管理人员负责。甲方本班承办、院（系、所）指派一名教师负责有关课程教学方面的协调工作。
八、培养费用 课程学习阶段，每位学员需交纳培养费_________元人民币（不含教材费用）。按上课学员总人数计算，由乙方一次（分两次）向甲方付清。（乙方具体交付培养费办法为：
第一次于开班前交付总费用的一半，
第二次于课程教学过半，再交付剩余的全部费用。）中途辍学不退学费。 论文工作阶段，每位工程硕士生需向甲方交纳论文指导费_________元人民币，按录取工程硕士生总人数计算。在开题报告前一次付清。未完成论文者，不退指导费用。
九、费用分担 甲方负责支付办班的业务费和教学、管理酬金； 乙方负责支付在乙方授课的教室安排和任课教师食宿； （甲方、乙方）负责支付甲方任课教师及管理人员赴乙方从事教学和教务工作的差旅费（或乙方承担差旅费的单程费用）。
十、本协议一式四份，双方各持两份，经双方签字、盖章后生效。未尽事宜，依据国家政策，由甲、乙双方协商解决。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________
代表（签字）：_________
工程协议书 篇3
1．本技术协议书由阳煤集团深州化工有限公司（以下简称甲方）与中联正安消防工程有限公司（以下简称乙方）签署
2.本技术协议书规定了阳煤集团深州化工有限公司年产22万吨乙二醇项目消防设备采购工程甲乙双方职责及工作范围、所供消防设备工程验收、技术培训、售后服务、日常维护等事宜。
3.本项目所有应用功能和技术指标须满足乙方提供技术标书说明书规定，并满足阳煤集团深州化工有限公司相应招标技术要求的规定。
4.本技术协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
5．本技术协议书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
6．本技术协议书经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
7．本技术协议书未尽事宜，由甲乙双方协商确定。
二 、甲乙双方职责及工作范围
乙方工作范围
乙方向甲方提供完整的、满足招标书与投标书规定消防设备自动灭火系统。乙方应提供满足本协议书要求所必须的服务，其中包括下列内容：
1．提供《设备材料清单》所列的设备材料，以及这些设备材料运输到现场。
2．完成所供消防设备自动灭火系统的安装调试。
3．乙方在每天下班之前应对施工现场进行清理、打扫。
4．负责将通过现场验收的消防设备自动灭火系统投入运行。
5．乙方负责组织对甲方人员的技术培训。
6．提供技术资料包括：
1）技术说明书；
2）设备清单；
3）试验及测试报告；
4）用户使用及维护手册。
甲方工作范围
1．提供稳定可靠的交流电源。
2．参加现场验收并签署现场信息反馈卡及验收报告。
3．设备安装调试过程中，甲方为乙方现场派员提供工作便利条件。
四、系统验收
1．乙方所提供的设备都必需经过对其质量、功能、性能的必要检验，并且其结果都符合产品颁布的性能指标后，方能发运。
检验报告：乙方应提供相应的检验报告，检验报告至少应包含以下内容：
●检验项目的描述
●检验的时间、地点、方法
●检验通过的标准
●检验数据
●检验人员签字
2．系统预验收
系统预验收内容包括：
1)根据功能规范的要求进行验收
2)测试人机交互的各项功能
3)测试各种自动灭火系统的设备的功能
4)测试事件记录和告警功能
3．所供消防设备进场时间、地点、人员：
1)时间：依据工程进度，按甲方指定时间
2)地点：系统安装现场
3)人员：甲方人员若干，乙方2人
五、技术培训
在工程完工移交使用后，乙方负责对建设单位的管理专家，消防值班人员以及相关人员进行免费培训、交流。
1．培训方式：
●理论讲解
●实际操作
●答疑
●测验等。
2．根据建设方的需要及拟定的课题，组织专业的技术工程师免费对建设单位相关的消防管理人员及值班人员进行定期的消防知识讲解。努力使双方在消防领域进行互动的交流，同时达到与时俱进的提高。
六、服务承诺
1．乙方承诺所提供的全部设备、材料的先进性、可靠性，绝不使用有质量问题、技术问题及不合格的产品，如出现抽查不合格，乙方愿意对不合格产品无偿更换。
2．乙方郑重承诺为了做到高效、优质、安全按期完工，将采取一切可能的措施，以确保施工各项任务顺利完成，使建设方如期投入正常使用。
3．乙方将严格执行《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《消防水炮系统设计、施工验收规范》，坚决实行施工安全管理，保证最佳的安全生产状态，在施工过程中，保证不发生任何重大安全事故，争创安全施工工地。
4．售后服务与维护保养承诺
1）乙方认为：工程全部移交业主后，并不是对甲方终止服务，而是进一步提供优质的售后服务的开始。
2）自工程项目验收完成时开始，乙方所提供产品的免费保修期为一年。乙方承诺，在系统设备运行期间，根据使用方需要可免费即时解答设备运行相关技术问题，也可根据使用方的要求，派人员到现场进行技术指导、设备维修；同时 承诺，乙方对产品实行年检制，保修期间的现场指导、设备维修可免费进行，保修期过后的现场指导、设备维修和年检费用按双方协商确定。
3）免费维保期间，乙方将定期、定时派人进行系统检查、测试，以保证系 统能完好的运行。
4）根据所在的地区和位置,乙方承诺对于所供消防设备自动灭火系统出现的故障, 48小时内给予解决。
5）对客户的投诉，乙方在核对清楚的基础上对有关责任人进行严惩，并反馈于甲方，做到实实在在为客户着想，用心做好售后服务工作，完善对客户的优质服务。
七、日常维护消防设备灭火系统应由经过专门培训的专人负责定期的检查和维护。
1．应定期检查火灾报警控制器的.功能，并填写系统运行和控制器检查记录。
2．每季度应检查和试验火灾自动报警系统的以下功能，并填写季度登记表：
1）采用专用检测仪器试验探测器的动作及确认灯显示。
2）试验火灾警报装置的声光显示。
3）对备用电源进行1～2次充放电试验，1～3次主电源和备用电源自动切换试验。
3．每年对火灾自动报警系统的功能应做下列检查和试验，并填写年登记表：
1）．每年应用专用检查仪器对所安装的探测器试验一次。
2）对消防报警联动系统、手动消防水炮系统进行模拟试验一次。
4．消防工程施工验收后，禁止随意挪动消防系统装置，确因设备需要挪动的，应通知厂方进行指导。
5．若消防自动报警灭火系统发生故障，应及时与厂方联系，为使乙方及时了 解情况，注意说明以下几点：控制器发生故障原因，已采取什么相应措施，此时控制器面板有何显示。
6.未尽事宜双方协商解决。
甲方:阳煤集团深州化工有限公司 乙方:中联正安消防工程有限公司
法人签字（盖章）: 法人签字(盖章):
经办人签字: 经办人签字:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
工程协议书 篇4
订立协议双方：
_______省_______县_______ （单位），以下简称发包人
____________省______________设计院，以下简称承包人
经双方协商，由发包人委托承包人承担_______工程的可行性研究，特订立本协议。
第一条 发包人在协议签订之日起_______天以内，向承包人提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。
1.提供数据、资料的内容如下：_______ （略）。
2.在协议期内，发包人进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包人，必要时可吸收承包人参加本工程可行性研究的人员参加。
第二条 承包人应在______年______月_____日以前，向发包人提交本协议工程的可行性报告，并对此承担责任。可行性报告内容应包括：
1.经济评价指标：
（1）投资内部收益率：______________
（2）投资回收期：______________
2.贷款偿还能力分析：______________
3.外汇偿还能力分析：______________
4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：______________
5.结论：______________
承包人应向发包人提交可行性报告_____________份。
发包人如在协议期间对_______工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包人对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本协议进行修改，或增加任务变更附件，或另订协议。
第三条 费用支付条款
1.本工程的可行性研究费为人民币_______元整。于协议生效之日，发包人应向承包人付给上述金额的20％，所余金额于协议期满时全部付清。
2.发包人中止协议时，无权要求承包人退还定金。
3.承包人不履行本协议规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。
第四条 违约罚金
1.承包人不按协议规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的5％，作为违约罚金。
2.承包人提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属承包人造成的，应扣除其所应得费用的10％一30％，视错误性质严重程度而定。
3.因发包人责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。
4.发包人超过协议规定日期付费时，应偿付给承包人逾期违约罚金，以每逾期一天按协议规定费用的5％计算。
第五条 本协议自签订之日起生效。协议中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本协议具有同等效力。
第六条 本协议正本一式2份，双方各执一份。协议副本一式_______份，送_______各一份备案。
发包人：（盖章）___________________
地址：_____________________________
负责人：（签名）___________________
联系人：（签名）___________________
开户银行：_________________________
帐号：_____________________________
电话号码：_________________________
承包人：（盖章）___________________
地址：_____________________________
负责人：（签名）___________________
联系人：（签名）___________________
开户银行：_________________________
帐号：_____________________________
电话号码：_________________________
___________年_______月_______日订立
工程协议书 篇5
甲方： （身份证号码： ） 乙方： （身份证号码： ） 丙方： （身份证
号码： ）
甲、乙双方就乙方购买甲方房屋支付房款及乙方清偿丙方债务事宜达成如下协议：
第一条 甲方已将位于XXXX市路号 栋单元号建筑面积的房屋一套出卖给乙方，双方已办结房屋过户手续。
第二条 甲、乙双方约定房价为元（大写：）。
第三条 甲方偿付丙方债务金额为 元（大写：）
第四条 乙方于 年月日前将房款 元（大写： ）向丙方清偿。
第五条 为维护丙方利益，乙方须将所取得的房屋向丙方抵押担保。本协议生效后五日内，乙、丙双方办理房屋抵押登记手续。
第六条 本协议规定的付款期限届期，乙方未支付完毕协议规定款项，则以抵押登记的房屋，按担保法规定向丙方清偿。
第七条 乙方到期未支付协议规定款项，向丙方支付房款总价款20%的违约金。
第八条 本协议未尽事宜，三方另行签订补充协议。
第九条 本协议三方签字生效。协议书一式三份，三方各持一份。
甲方（签字盖章）：____________________
乙方（签字盖章）：____________________
丙方（签字盖章）：____________________
工程协议书 篇6
甲方:XXX有限公司
乙方:XXX有限公司
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下:
1. 甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于20xx年9月10日前支付100万元，20xx年10月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20％的违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。
2. 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3. 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4. 乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5. 本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。
6. 双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7. 本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，济南市长清区人民法院一份，同样有效。
甲方(签字或盖章):
法定代表人:
地址:
乙方(签字或盖章):
法定代表人:
地址:
20xx年月日
【关于工程协议书范文集合六篇】相关文章：
关于工程协议书集合十篇08-28
工程协议书范文集合七篇09-06
【精华】工程协议书范文集合六篇09-03
【精华】工程协议书范文集合9篇08-06
关于工程协议书范文汇总8篇08-07
关于工程协议书范文汇总7篇08-06
关于租赁协议书范文集合五篇09-07
关于出租协议书范文集合7篇09-03
关于产品协议书范文集合8篇09-02
关于股权协议书范文集合10篇08-27