51职场>实用文>协议书>工程协议书

工程协议书

时间:2022-07-12 09:35:11 协议书 我要投稿

精选工程协议书范文锦集六篇

  在发展不断提速的社会中,越来越多人会去使用协议,签订协议可以保护当事人的合法权益。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的工程协议书6篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

精选工程协议书范文锦集六篇

工程协议书 篇1

  为了认真贯彻《_________省教育系统基建投资项目和修缮项目竣工决算审计暂行办法》和教育部《关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知》,维护学校利益,严格防止报审工程决算高估冒算,特制定本协议。

  凡送审基建、修缮工程项目,其报审决算金额,经审计后审减额在10%(含10%)以内的审计费由学校(甲方)负担,计入工程总造价;审减额超出10%部分的审计费由报审施工单位负担。

  一、工程名称:____________________________。

  二、报审金额:____________________________。

  三、施工单位:____________________________。

  甲方(盖章):_____________

  法定代表人(签字):_______

  _________年________月____日

  签订地点:_________________

  乙方(盖章):_____________

  法定代表人(签字):_______

  _________年________月____日

  签订地点:_________________

工程协议书 篇2

  甲方:洑水湾乡人民政*

  乙方:

  因溆怀高速六标承建的**互通工程建设,洑水湾乡沅水村农田排灌系统受到影响,给该村群众生产用水带来困难。为解决群众生产用水问题,在乙方提供具体工程建设预算方案的基础上,根据甲方呈报并会同县协调指挥部、溆怀工作站、监理处现场核实和相关政策规定,经溆怀公司、县协调指挥部同意,通过甲乙双方协商,达成如下协议:

  一、工程要求:

  1、根据甲方与县协调指挥部工作站、监理处现场确定的要求,新建电力排灌设施及其系统;

  2、乙方负责建引水系统确保沅水村原受益区内村民的生产灌溉用水;

  3、乙方负责将原有处水井进行初步清理。

  二、建设经费:甲方将工程建设费用以总额参拾伍万捌仟元整(¥358000)一次性包干给乙方。包干经费包括:

  1、工程材料费、人工费、运输费、规划设计以及青苗补偿、征地费、清理水井等所有工程建设;

  2、工程建设各项管理费用以及其他所有费用;

  3、整个电排水系工程完成后产生的一切后续费用。

  三、付款方式:协议签订后甲方付给乙方工程费用计拾万元整,待乙方在完成工程50%,再支付拾万元整,乙方在规定时间完成全部工程,并经验收后,付清余款。

  四、约定事项:

  1、乙方在签订协议后至6月15日前完成全部水系工程;乙方未在规定期限内完成建设改造工程的,对村民农田灌溉造成影响的由乙方自行负责;

  2、乙方负责工程施工过程中各类矛盾纠纷的调处,施工造成的一切损失补偿以及安全责任等均由乙方负责;

  3、协议签订以后沅水村不得就溆怀高速影响灌溉用水问题影响溆怀六标施工,也不得再次向甲方与溆怀公司提出任何要求;

  4、工程方案与资金使用情况必须征求所在村委会成员及受益群众意见并进行公开;

  5、本协议一式三份,甲乙双方各1份,上交县协调指挥部一份。

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

  (盖章) (盖章)

  二0XX年 月 日 二0XX年 月 日

工程协议书 篇3

  甲方:XXX有限公司

  乙方:XXX有限公司

  关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案,经甲乙双方协商一致达成协议如下:

  1. 甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于20xx年9月10日前支付100万元,20xx年10月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元,直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项,支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因,甲方不支付违约金。

  2. 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后,应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方,甲方出具收到手续,否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。

  3. 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前,应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格,否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。

  4. 乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票,甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。

  5. 本协议自签署之日起三日内,双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份,申请法院出具调解书。

  6. 双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结,今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。

  7. 本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效,本协议一式叁份,甲、乙双方各持一份,济南市长清区人民法院一份,同样有效。

  甲方(签字或盖章):

  法定代表人:

  地址:

  乙方(签字或盖章):

  法定代表人:

  地址:

  20xx年月日

工程协议书 篇4

  根据双方合作意向,乙方向甲方提供电脑及网络安全工程师租赁服务,处理甲方计算机及网络系统运行的安全问题。

  一、甲方的权利和义务

  1.享受全面周到的“网管及计算机维修”服务。

  2.享受网络工程师分散或集中服务的服务形式。

  3.享受乙方网管工程师,每两周一次的全面检修保养。

  4.全面检修保养:

  逐一检查单台电脑及服务器操作系统是否正常运行;

  互联网与局域网是否畅通无阻,以及其他网络设备是否正常连接、工作;

  如发现问题,在不影响甲方正常工作的前提下,在最短的时间内排除故障。

  5.享受24小时的 “网管及计算机维修”的免费咨询服务,:_________。

  6.享受合同期内免费提供最少_________小时的电脑知识培训。

  7.在乙方实施服务过程中,甲方应积极协助乙方工作,避免服务中断。

  8.为保证问题在救援过程中能够快速、及时、准确,在乙方工程师出发前往现场前,甲方有义务准确描述现场情况,并回答乙方工程师所提问题。

  9.出现不可抗因素阻碍合作业务顺利进行时,双方应以相互理解的态度探讨如何解决问题。

  二、乙方的权利和义务

  1.此协议生效后,乙方应保证甲方所投保服务的_________台服务器、_________台交换机、_________路由器、_________台电脑及其他共享网络设备的正常运行。协助电脑附属设备的连接与运行。并在甲方网络或单机电脑出现故障并报警后,在国家规定的工作时间内,不超过_________小时立即上门,维修的标准达到正常使用。

  2.免费电话咨询,_________小时提供紧急上门服务的次数不超过_________次/年,以紧急救援结束后乙方签字确认为准。

  三、乙方服务内容

  1.硬件服务:

  乙方保证甲方所投年保的电脑主机(主板、硬盘、光驱、板卡等)、显示器,外设(打印机、扫描仪)、网络设备的维护、维修,保证硬件设备正常运转。

  注:如发现硬件损坏,乙方负责硬件维修,对无法维修的硬件,由乙方提出配件的规格、型号和报价,可以由甲方自行采购,也可以由乙方代为您采购(以不高于市场价格为准)。

  2.网络管理与软件安全服务

  a.为每台电脑、外设等建立资料档案及系统驱动档案;

  b.硬件维修、维护;

  c.软件安装、调试;

  d.病毒防护及网络安全;

  e.网络规划、设计、安装、维护;

  f.信息数据恢复、备份;

  g.技术咨询, 免费电脑培训;

  h.数据整理;

  i.密码管理;

  j.定期系统优化;

  k.系统美化、系统速度优化、系统高级优化、灾难抢救恢复;

  3.对于上述内容中为未涉及的业务内容,双方协商后重新议定。

  四、报价标准

  10台或以下:_________元/月

  11~20台:_________元/月

  21~30台:_________元/月

  31~40台:_________元/月

  41~50台:_________元/月

  50台以上:面议

  五、协议付费

  1.收费标准:人民币_________元/月。

  2.付费形式:在此协议正式生效日起_________日内,甲方向乙方支付人民币_________元,余款_________个月内一次付清。

  六、保密条款

  甲方应允许乙方在维护和救助工作需要的情况下,查看硬盘或其他储存设备中的相关信息。对于甲方的信息乙方应保证该信息的保密性,如因乙方工作疏忽或蓄意将甲方机密文件或资料丢失、泄露,乙方将承担一切法律责任和经济损失。

  七、责任条款

  1.网管主要服务范围是:保证单台电脑操作系统正常运行;互联网与局域网畅通无阻,而其他应用软件不在服务范围之内,但应尽力给予甲方提供技术指导。

  2.由于乙方服务人员工作失误,导致甲方硬件损坏或数据丢失,由乙方负责赔偿。

  3.考虑计算机软件病毒等不确定因素,乙方有义务提醒甲方将重要数据实时备份,但无法承担由此协议引发的其他责任,包括数据丢失、商业损失、民事侵权或其他永久性损失,以及由此协议引起的偶发性、后继性和间接性损失。

  4.不可预计的`情况,像由于政策原因或自然灾害如洪水、火灾、罢工等原因双方再协商而定本协议条款的具体内容。

  八、争端条款

  甲、乙双方有义务完成此协议所规定的各项内容,如果发生争议,双方应本着平等、互谅的精神友好协商解决。如果协商不成,双方同意通过法律途径解决,双方一致同意_________为法律仲裁地。

  九、协议生效

  此合同一式两份,甲乙双方各执一份;具有同等法律效力。

  生效日为_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。

  甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

  代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  签订地点:_________ 签订地点:_________

工程协议书 篇5

  GF—1999—0201

  合同编号:

  建设工程施工合同

  发包人(全称):_无锡市滨湖区蓝天养老院__

  承包人(全称):_江苏中轩建设有限公司_

  中华人民共和国建设部 制定

  国家工商行政管

  理局

  第一部分协议书

  承包人(全称):_____________________________________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  工程名称: ______________ 工程地点: ________________ 工程内容:__________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

  工程立项批准文号: _______________________

  资金来源: ________________________________

  第二条 工程承包范围

  承包范围:__施工图所含的全部工程项目

  第三条 合同工期

  开工日期:___(以进场通知为准)

  竣工日期:__以补充协议为准合同工期总日历天数_____________天

  第四条 质量标准

  工程质量标准:________合格

  第五条 合同价款

  金额(大写): ______________________________元(人民币)

  ¥:_____________________元。

  第六条 组成合同的文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

  第十条 合同生效

  合同订立时间:________ 年__________ 月__________ 日

  合同订立地点:

  本合同双方约定_____经双方签字盖章___________________后生效。

  发 包 人:(公章): 承包人:(公章)

  住所: 住所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代表人: 委托代表人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开 户 银 行:开 户 银 行:

  账号: 账号:

  邮 政 编 码:邮 政 编 码:

  第二部分 通用条款

  一、词语定义及合同文件

  1.词语定义

  下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:

  1.1 通用条款: 是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。

  1.2 专用条款: 是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。

  1.3 发包人: 指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.4 承包人: 指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

  1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

  1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

  1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

  1.8 工程师: 指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

  1.9 工程造价管理部门: 指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

  1.10 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

  1.11 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

  1.12 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

  1.13 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

  1.14 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。

  1.15 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。

  1.16 竣工日期:指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

  1.17 图纸:指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

  1.18 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.19书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

  1.20 违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

  1.21 索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的

工程协议书 篇6

  发包人:

  承包人:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  二、承包范围:

  承保范围:综合楼内外墙漆(包工、包料、包安全、包验收)。

  三、合同工期:开工日期:20xx年7月20日,竣工日期:20xx年8月20日。

  四、质量标准等级

  工程质量标准:本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准和XX省地方标准,如果XX省地方规定标准高于国家标准,按其中XX省地方规定的标准执行,如果XX省地方规定标准低于国家标准的,按国家标准规定的执行,工程质量等级按样板施工及验收。

  五、工艺要求:按图纸要求施工。

  六、合同价款结算方式

  外墙:按实际施工面积每平方米人民币15元结算。所有空间包括:门窗、阳台不得计算。线条按15元/米计算。

  内墙:按实际施工面积结算,每平方米人民币14元。

  楼面葡萄架,按展开面积每平方米19元结算。

  七、付款方式

  内外墙完工付工程款的80%,余款待工程竣工验收后一次性付清。保修金按国家规定留3%。一年后付清。

  八、质量要求

  承包人确保漆面3年不褪色,否则无条件返工,并承担相关费用。

  九、安全

  承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  承包人应保证安全生产,听从现场管理人员的指挥和安排,由于承包人安全措施不力或违章操作,不听劝阻,参照公司管理奖罚制度给予重罚,若因承包人自身原因造成的一切安全责任事故,均由承包人承担,一律与发包人无关。如果没有按时完工,每天罚款300元。

  承包人必须自己配合提供水电场地,

  十、本合同一式二份,发包人一份,承包人一份,双方签字盖章后生效。

  发包人 : 承包人:

  年 月 日 年 月 日

【精选工程协议书范文锦集六篇】相关文章:

工程协议书范文锦集9篇06-05

关于工程协议书范文锦集10篇06-07

精选工程协议书锦集5篇06-25

精选工程协议书模板锦集六篇06-27

精选工程协议书模板锦集6篇06-25

有关工程协议书锦集6篇05-30

精选工程的实习报告范文锦集10篇07-02

精选工程的实习报告范文锦集7篇07-02

工程协议书06-09

【精选】代理协议书范文锦集10篇07-07