工程合同范本
在当今社会，人们对合同愈发重视，能够利用到合同的场合越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编整理的工程合同范本，希望能够帮助到大家。
工程合同范本1
甲方(发包人)：
乙方(承包人)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，合同就双方 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
工程承包范围：
二、合同日期：
合同期限：
施工期限：
三、工程质量标准：
工程质量标准：
四、合同价格和付款货币：
合同价格为人民币(大写)： 元。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的项目外，合同价格不作调整。
五、承包价格：
每平方米 元，竣工结算建筑面积按工程实际面积计算。附属工程价格参照市场价格计算。
六、付款方式
乙方进场后甲方付乙方进场费；完成第一层框架楼面甲方付款_____元；甲方付清后乙方开始第二层施工，第二层框架楼面完成后甲方付款_______元;付清后乙方开始砖砌抹灰工程，工程全部完工付款；甲方扣压乙方10%的.总工程款作为竣工验收押金，经验收合格后7天内一次性付清。(如果甲方修改房屋样式或加高屋顶等原因导致工程量增加，则对增加的工程量另外计算价钱。)
七、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
八、双方责任
甲方负责三通一平，并负责购买建安险两份;乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。
九、注意安全
文明安全施工，如果施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故，一切由肇事者负责，文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
十、其它未尽事宜，由双方协商解决，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力
十一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，从签字之日起生效，具有同等的法律效力
发包人签字(盖章)：
承包人签字(盖章)：
年 月 日
工程合同范本2
甲方：
联系电话：
身份证号码：
现住址：
工程地址：
乙方：
联系电话：
营业执照号：
资质证号：
地址：
法人代表：
兹有甲方委托乙方承担
装饰设计，经双方友好协商，在平等自愿的基础上达成以下合同条款：
第一条：设计工作概况
1.1设计工作流程
1.2 设计收费标准及工作范围表
第二条 设计内容
本设计分为两个阶段进行：
第一阶段：方案设计
2.1.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、个人喜好、投资计划等)，乙方进行方案设计，并提供设计方案，此部分设计内容包括：
①效果图 壹张
②平面结构图 壹张
③天花平面图 壹张
④平面布置图 壹张
⑤地面材质图 壹张
⑥主要材料的确认
2.1.2 乙方提供的方案图纸必须经甲方签认可后乙方才能进行下阶段工作;
2.1.3 若乙方提供的方案，改变了建筑原有的结构、设备，则需经甲方和相关部门的签认可;
2.1.4若甲方要求改变建筑原有的结构、设备，则需经乙方和相关部门的签认可;
2.1.5设计周期： 天(日历天)。即年 月 日至 年 月 日
第二阶段：施工图绘制
2.2.1 在甲方签订施工合同后，乙方进行施工图绘制，并向甲方提供全套图纸;
2.2.2 按甲方要求修改方案及施工图所需时间不计入设计周期;
2.2.3 施工图绘制周期，签订施工合同后 天。
第三条 设计费支付方式：
3.1 乙方按套内面积 平方米，每平方米 元收取设计费，总设计费人民币大写 元，小写￥ 元。
3.2 付款方式：
3.2.1 双方签订本合同即由甲方支付给乙方总设计费的60%作为订金，即： 元;(注：若总设计费的60%总金额少于xx元的，则该订金为xx元，且则须一次性付清)
3.2.2 签定施工合同时即结清设计费尾款。
第四条 双方的权利与责任：
4.1 甲方：
4.1.1 确定一名甲方代表 ，在整个设计、施工过程中作为对乙方提供的设计方案及材料给予确认;
4.1.2 若甲方在已签确定设计方案的情况下，需另外重新出方案的`，甲方应承担相应费用。若甲方对方案不满意，有权要求乙方重新做，若多次重做仍不满意，甲方有权终止设计合同，并要求乙方退还已收订金的一半，但不得带走任何形式的图文资料纸;(注：乙方不予返还的订金数额最少为xx元)
4.1.3 配合施工图交底;
4.1.4 配合材料的确定;
4.1.5 参与竣工验收。
4.2 乙方：
4.2.1 根据甲方提供的主要委托思想(功能要求、投资计划、个人喜好等)进行方案设计;
4.2.2 有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料;
4.2.3 根据甲方签认的设计方案进行施工图绘制;
4.2.4 现场指导施工及疑难问题的解决;
4.2.5 参与施工交底;
4.2.6 根据甲方需要可提供1个工作日内的配饰物品的选择指导。
第五条 违约责任
5.1在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的设计费;已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
5.2甲方未按本合同约定向乙方支付设计费，每拖延一日，按本合同总价款的1%向乙方支付违约金。
5.3乙方未按时提交设计方案或施工图的，每拖延一日按本合同总价款的1%向甲方支付违约金。
5.4合同生效后，若任何一方要求提前解除合同，则视为违约，将支付给对方总设计费的10%作为违约金。同时，订金不予返还。
5.5乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员错误造成工程量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，该免收的部分设计费作为补偿费用归甲方所有，同时乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失
5.6由于乙方设计的原因，遭成工程不能及时开工或者拖延工期，工期每延误一天，乙方应当向甲方支付相当于设计费千分之三的赔偿金。
第六条 附则
6.1 本合同经甲、乙双方签(盖章)后生效;
6.2 本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力;本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力
6.3 本合同履行完后自动终止;
6.4 双方约定，因本合同发生的纠纷由合同履行地人民法院管辖。
甲方(签)：
乙方(盖章)：
签约代理人：
年 月 日 年 月日
工程合同范本3
发包人： (简称甲方)
承包人： (简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： ;
2、工程地点： ;
3、工程范围：
4、承包方式： 。
二、合同工期
开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(人民币) ，小写￥ 。 五，付款方式
付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;
4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的.时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。
九、现场代表
发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：___年___月___日
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同范本4
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商，为明确双方的权利和义务，就甲方委托乙方负责工程的具体项目，达成以下一致协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程项目：
4、工程总造价合计人民币_____元。
5、工期：工程工期为_____天（包括节假日），自_____年____月____日
二、甲方职责
1、向乙方提供施工所需的'水、电等设施。
2、负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责缴纳物业管理报批的费用。
3、对工程质量、进度进行检查与监督。
三、乙方职责
1、按工程规范施工，保证工程质量。
2、合理安排施工进度，按时完成工程任务。
3、严格遵守安全操作规程，做到文明施工，与周边业主和睦相
四、工程款项结算
1、合同签订后，由甲方支付给乙方合同保证金_____元。
2、乙方施工人员进场时，由甲方预付给乙方工程款人民币_____元。
3、工程施工过程中，混、水、电工完成工程一半时，甲方再支付给乙方人民币_____元。
4、工程竣工后，经甲方验收合同，剩余款项部分由甲方一次性支付给乙方。
五、责任约定
（一）甲方因不列因素影响工程，应承担损失，工期相应顺延。
1、不能按时供水、供电。
2、不能按期付款。
3、因甲方原因变更设计，增加材料和人工及造成材料、人工浪费。
（二）乙方因下列原因影响工程质量和工期的，应承担损失。
1、不按期开工或中途无故停工的。
2、偷工减料影响质量的。
3、施工造成甲方物品损坏，不能修复的。
六、施工验收
1、乙方严格按照甲方认可的图纸施工，甲方如要在施工过程中变更图纸和施工项目，必须与乙方协商，经双方认可，签字后方可实
2、因天灾和不可抗力等因素造成的工程损失，费用由甲方承担，工期应作相应顺延。
3、因乙方原因造成质量问题，费用由乙方负责，工期不予顺延。
4、工程竣工后，由乙方以电话或书面方式通知甲方，甲方收到通知后应在一周内到场验收，如甲方有特殊情况不能到场，应告知乙方另定验收日期。否则视为甲方通过验收。
七、工程报价单，施工图，作为合同的附件，经双方签字后，与合同具有同等法律效力。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
九、本合同经双方签字生效，如甲方违约，乙方所收的合同保证金不予退还，其它未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。
甲方签字：乙方签字：
日期：_____年____月____日日期：_____年____月____日
工程合同范本5
合同编号：
发包人： （以下简称甲方）。
承包人： 建设公司（以下乙方）。
甲方委托乙方承建教学、办公两用五层楼房一座。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称： 大楼。
工程地点： 市 路 号。
施工面积： m2
工程造价： 万元。
第二条 工程按设计图纸施工，其质量标准必须达到××市建委有关施工验收的`规定要求。 .
第三条 工程期限为： 年 月 日起至 年 月 日止。
第四条 工程结算和付款办法为：自本合同生效之后 天内，甲方按工程造价的 %预付肆拾伍万元给乙方作备用款，以后按工程进度拨款。工程竣工、验收合格后，甲方在一个月内给乙方付款应迭整个工程款的 %，即达 元。其余 %，即 元，作为保修期一年的预留款。保修期满后，甲方在十天内付清给乙方。
第五条 工程验收：乙方工程竣工后，由××市质量监督部门负责验收，签收合格即交付甲方。
第六条 违约责任：由于工程质量问题造成的损失，由乙方负责；乙方如未按期完工，每逾一天处以工程款l%的罚金；如由甲方迟付备用款而造成误工，则处甲方以工程款l%的罚金；如因连续停水、停电八小时以上造成损失，则由甲方负责。
第七条 其他条款：甲方应在工程开工前十天将施工图纸交给乙方；甲方负责施工所需的“三通”（路通、电通、水通）；乙方负责施工所需“三大材”（钢筋、木材、水泥）及其他施工所需材料；施工过程中若发生工伤事故，由乙方负责，甲方概不负责。
第八条 本合同正本两份，甲乙双方各执一份。副本一份，送交××监证处。本合同自双方盖章之日（ 年 月 日）起生效。
发包人： （公章），承包人： 建筑公司（公章）
法定代表人： 签章）法定代表人： （签章）
地址： 市 路 号地址： 市 街 号 路 号
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
签约时间： 年 月 日
签约地点： 市 大厦 座
有效期限：至 年 月 日
工程合同范本6
合同编号：_________
签订地点：_________
签订日期：_________
发包方（简称甲方）：
承包方（简称乙方）：
根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：
一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温
二、施工地点：望奎镇北三街一小对面
三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。
四、承包方式：外墙保温施工。
五、工期要求： 天竣工。 从 年 月 日开始至
年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。
六、甲、乙双方责任：
1、甲方责任：
①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。
②无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地。
③甲乙双方交叉施工时 ，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。
④及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。
2、乙方责任：
①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。
②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。
③墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。
④
七、工程验收：
1、达到国家普通施工标准。
2、本工程经甲方验收合格后视为交付。
八、合同价款与计算方式：
1、合同价款：面积按投影面积计算（楼的周长乘以高）每平方米
一十五元人民币。
2、工程价款支付方式：
①工人进入施工现场施工两天后，付3000元的生活费。
每栋楼完成工程的一半时付 ％给乙方。
②工程完成后付清余下工程款。
③此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。
九、其他约定：
1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。
2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的`经济损失。
3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。
4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。
十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。
十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金2000元，以补对方损失。
甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：
法定代表人（盖章）： 法定代表人（盖章）：
或授权代理人（盖章）： 或授权代理人（盖章）：
电话： 电话：
签订日期： 年 月 日
工程合同范本7
立协双方：
朱XX (以下简称乙方)
xx街道办事处 (以下简称甲方)
一、工程概况
1、工程名称：xx街道农贸市场钢棚
2、工程地点：xx街道XX
3、工程内容：搭钢棚300平方，每平方160元，计48000元。
二、工程承包范围：本工程为施工图范围内包工包料，一次包定。
三、工程工期：从年____月____日起到年____月____日止。
四，工程质量及技术要求： 本工程严格按照施工图纸规范施工，质量必须达到合格及以上。
五、工程款的结算及支付 本工程为合同价(大写)：肆万捌仟元，人民币：48000.00元，工程完工并经验收合格后一次性付清。
六、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，希双方共同信守。
甲方(盖章)： 代表(签字)：
乙方(盖章)： 签订日期：
年____月____日
工程合同范本8
游泳池承包合同
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在自愿、平等的基础上，经友好协商，就乙方承包甲方所服务的 小区游泳池进行经营一事达成如下协议。
一．合同期限：
自 20xx 年 07 月 1 日至 20xx 年 10 月 1 日止。
二．服务范围及承包方法：
1．乙方向甲方承诺，租用该游泳池作为教学与对外经营性游泳使用，包括泳装泳具的外卖。并遵守国家和本市有关游泳池使用和物业管理的规定。
2．乙方保证，在租用期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批核准前，不擅自改变上款约定的使用用途。
三．合作费用
1．游泳池水电费由乙方自负。每度电价￥ 元，每吨水价￥元。
2．乙方支付甲方期间承包金壹万元（￥元）和风险责任金(￥元）。
3．合同签订后，乙方于每年6月30日前付清当年承包金和风险责
任金 ，否则甲方有权拒绝乙方进场。每年关闭游泳池后，经甲方核查无设施、设备损坏或其他责任、纠纷等问题，甲方将风险责任金无息退还乙方。
4．乙方在经营游泳池期间产生的水、电费用于当月25日前到物业中心缴纳，逾期则甲方有权停止乙方的水电供给。
四．双方权利义务
1．甲方允许乙方开池期间在游泳池范围内销售游泳用品，为业主提供方便。乙方不能强行推销，销售纠纷由乙方自行解决。
2．甲方应按约定为乙方提供游泳池及相关配套设施和经营条件，保证乙方正常经营。
3．承包期间游泳池售票、维持秩序、保证游泳人员生命财产安全、环境卫生由乙方负责。开池期间池内产生的纠纷及其他责任事项由乙方负责解决，甲方有义务协助乙方协调。
4．经营期间，乙方工作人员应遵守小区物业管理规定，服从管理处的正常管理。
5．乙方给予管理处每月20张/月的'免费票。
6．游泳池收费按附件（收费标准）与管理处协商决定。
7．游泳池经营过程中必须购买意外保险，费用由乙方承担。
8．乙方在游泳池经营期间需遵守甲方的管理制度，且保证良好的服务态度和服务质量。
9．乙方在经营期间，出现的安全事故由乙方承担。
10、合同期满后，在相同条件下，乙方具有优先续签合同的权利。
五、其它：
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
2、未尽事宜，由双方友好协商解决。
附件：游泳池开放时间及标准
1、 每年6——9月视天气情况开业。
2、 每天：09:00—10:00
15:00—19:30
3、收费标准
游泳池票价：次票元 月票 元/30次
月票按人计次，不限人数，30次用完为止，有效期为每年开池日至关池日
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
单位地址：单位地址：
联系电话：联系电话：
日期：年 月 日日期：年 月 日
工程合同范本9
根据《中华人民共和国合同法》及《建筑安装管理条例》的有关规定，经有限公司与XXX环境工程有限公司友好协商，就XXX有限公司环保项目验收达成如下协议，并共同遵守执行。
一、订立合同双方：
发包方：（甲方）
承包方：（乙方）
二、工程概况：
1
2、工程地点：
三、排放标准：
符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483—20xx）标准要求
符合XX省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-20xx)第二时段三级标准。
四、工程承包方式与时间：
1、承包方式：实行包审批、包工、包料、包调试、包验收合格的总承包方式。
2、工程时间：乙方在收到预付款之后，整个工程工期从进场开工到验收合格的工作时间为天，停电、停水和其他不可抗拒的因素造成的停工，工期顺延（工期顺延的原因及时间需要甲方书面认可）。
五、甲乙双方责任与义务：
（一）、甲方责任与义务：
1、在商定的时间内必须向乙方提供建设地点、标高、工程地质情况、水准点及相对坐标点等资料，并对其可靠性负责。
2、甲方负责安排乙方设备、工具材料堆放场地，免费提供施工期间的用水、用电。并专人配合做好工程各方面的协调工作。
3、甲方负责提供工程设施的安装场地，施工过程中给周围人群带来的不便，由甲方负责协调有关的关系，并协助乙方协调施工期的关系，由此造成的施工时间延误，则将工期顺延。
4、甲方应按时向乙方支付各期工程款。
5、甲方解决乙方施工人员吃、住问题。
（二）、乙方责任义务：
1、负责根据环保部门要求对上述环保工程进行施工、调试并通过XX市环境保护局验收。
2、负责施工期间的施工质量，并确保质量达到国家环保法律、法规的要求。
3、对施工过程中的任何异常情况，乙方应立即通知甲方，甲方应及时协调解决。并且乙方应节约并且合理使用甲方提供的资源，包括水、电等，杜绝浪费。若乙方故意或者不合理的'浪费甲方资源，甲方可根据实际损失要求乙方赔偿，赔偿金从工程款中扣除。
4、乙方在工程调试前向甲方提供操作规程。
5、保证工程调试后达到处理效果。
6、通过环保验收，达到当地环保监测部分验收合格。
7、乙方进驻甲方场地后，应督导自己的工人遵守甲方的规章制度，若乙方有严重违纪行为，甲方有权要求乙方更换施工人员，由此造成工程工期延误，由乙方自行负责，并且由乙方支付工期延误赔偿金。
六、结算及付款方式：
1、上述工程总造价为人民币XXX元整），不含税金，工程税金由企业直接向当地税务部分办理。
2、工程合同签订后一周内，甲方即时支付乙方工程预付款，即人民币万X仟X佰X拾X元整（￥XX元整），以便乙方开展立项审批以及设备订货。
3、乙方完成主要设备进场后三天内，甲方应支付乙方工程款即人民币
4、工程竣工试运行批复后，甲方应支付乙方工程款，即人民币XXX元整）；
5、验收合格后，取得XXX有限公司排污许可证后，甲方应即时付清余款，即人民币X万X仟零X拾X元X角整（￥XX元整）。
6、乙方保证不额外收任何因各种原因产生的费用。
七、维修和保养
在工程竣工后，甲方按操作规程正常使用和维护的情况下，按国家有关规定，设备及相关工程保修为壹年，保修期从工程完工交付甲方使用之日开始计算。
八、违约：工期每延迟一天，按每天500元计扣违约金。
九、本合同自双方签字盖章后生效，双方应严格履行本合同，如有未尽事宜，双方协商解决，并订立补充协议，与原合同具有同等效力。
十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
十一、本合同在保修期满之后自动失效。
甲方单位（盖章）：XXX有限公司乙方单位（盖章）：XXX环境工程有限公司
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
电 话： 电 话：
日期： 年 月 日日期： 年 月 日
工程合同范本10
于________年____月____日_________（简称甲方）与_________（简称乙方），签订安装_________的项目合同。
1．安装工程名称：_________。
2．工程地点：甲方_________港口。
3．工程范围：本合同所附图纸及估价单。
4．完工期限：本安装工程将配合甲方_________在甲方港口建造工程完工后_________天内，完成安装工程，其中包括_________试验运行。
5．安装工程总价格：_________美元整。
6．安装工程付款进度：
第一期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整。
第二期：甲方在_________港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整；
第三期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整。
第四期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整；
第五期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整；
第六期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。
7．违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。
8．增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部分工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。
9．监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。
10．工程停工：若甲方通知乙方将工程停止，其原因又并非是乙方的'责任，乙方可停止工程并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用。在已交款中增付或扣除。
11．工程监护：在工程开始后，但在完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期。以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。
12．工程保险：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好________年。
13．附加条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到伤害，乙方应负责赔偿。但如果伤害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。
14．附件：本合同附件应视为本合同的一部分，与其他条款有同等效力。附件包括：
（1）图样；
（2）估价单。
15．合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。
16．附加条款：主机的保养——乙方应在甲方验收后，提供及定期对_________保养服务________年，每_________个月派员一次维护正常运行。本合同按双方所签日期生效。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
签订地点：_________
签订地点：_________
工程合同范本11
泳池设备供应及安装工程合同
XXXXXXXXXX会所泳池设备供应及安装工程合同
建设单位（以下简称甲方）：XXXXXXXXXXXX置业有限公司
承包单位（以下简称乙方）： XXXXXXXXXXXXXXXX泳池设备有限公司
甲方委托乙方承建“XXXXXXXXX”会所泳池系统工程，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商，同意签订以下合同条款：
一、工程内容及承包范围
1工程概括：
工程名称：XXXXXXXXXXX会所泳池设备安装工程
合同名称：XXXXXXXXXXXX会所泳池设备安装工程施工合同
工程地点：XXXXXXXXXXXXXX会所工地
工程规模：建筑面积 m，
2承包内容：
2.1、会所泳池水处理设备、温控设备及附属配套设备供应及安装工程。
2.2、会所泳池水处理、池水温控设备相关的电气管线，给排水管线的安装。
2.3、泳池水质及水温的检验、调试。
注：1、给水：A、冷水与总承包单位提供的冷水供水口相接，具体位置见图。B、热水供水及回水接至锅炉房墙壁，并与锅炉房供水、回水口连接。
2、排水：排水接至地下室集水坑。
3、电：所有设备及附属设备的线管预埋，必要时的桥架安装，电线电缆安装，并引入甲方指定的配电箱或控制箱。
4、土建：所有设备安装所必须的开孔、预留孔和施工要求的管道开孔、防水封堵等。
5、原泳池池壁及池底现场甲方预留孔洞无法用上的，由甲负责防水封堵，乙方安装所有管道及阀门保温由乙方负责。
二、承包方式：
本工程承包方式为包人工（含定额政策调整）、包设备材料（含价格调整）、包机械、包工期、包质量、包安全（施工中发生的安全事故由乙方负责，与甲方无关）、包检验、2
包验收合格并交付相关资料。
三、合同工期
3.1、开工日期：开工日期暂定为XXXX年XX月XX日，具体开工日期以甲方开工通知为准。
3.2、工期：合同工期总日历天数：（包括法定节假日计算的承包天数） 三、质量标准：合格，本工程以水质检测（符合国家游泳池卫生检验标准）等国家及行业制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。泳池水温控制为28±1C。
四、合同价款
4.1合同价款：
本工程合同总价为：￥元（含税固定总价）
大写人民币元整（大写）
4.2 价款约定：
⑴ 合同价款指甲乙双方在本合同中约定，甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。
⑵ 本合同约定的价款为综合包干价，除经甲方批准的工程变更或经甲方确认的现场签证外，结算时一律不予调整。
⑶ 乙方在签订本合同前对本工程的全部招标文件、甲方认可的设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。
⑷ 合同总价或单价中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工等可能发生的一切费用以及利润等。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。乙方在现场使用的水电费由乙方另行向总承包单位支付。
⑸ 按国家及政府规定由乙方缴纳的各种税金及其他费用已包含在本合同价款内，由乙方负责向相关部门缴纳。
⑹合同总价已包括了材料价格的市场风险，政策性风险及当地人工工资、当地定额人工工资的上调风险。
4.3、支付方式
4.3.1 合同签订生效后10内支付合同总价款的25%作预付款。
4.3.2 所有设备及材料到工地后15日内支付至合同总价款的70%。 0
4.3.3工程调试完成验收合格且竣工结算后的15日内，甲方向乙方支付至结算价款的95%，余5%的结算工程款作为质量保修金（保修期两年）。保修期满后支付，不计利息。
4.3.4 甲方可以以转帐支票方式支付本合同的任何工程款。
4.3.5 支付工程款项时，乙方必须向甲方提供符合当地税务部门要求的发票
4.3.6因本工程发生的违约金、罚款、赔偿金等所有费用，甲方可随时在应付工程款中予以扣除。
五、双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务：
1.1、使施工场地具备施工条件。
1.2、将施工所需水电等接至双方约定地点，保证施工期间的需要。施工及调试用水用电费用由乙方承担。
1.3 甲方建设的锅炉提供的热水温度为60C以上（含60C），热水压力≤1MPa，热水流量≥17.7m/h，冷水温度为XXXXX市自来水公司的市政管网供水温度。
1.4乙方进行水质调试，甲方需派泳池维护操作人员进行泳池日常打理（如投药、清洁等），同时接受乙方提供的免费培训。
1.5甲方或其委托的监理负责现场的配合管理和协调工作，监督检查工程质量、隐蔽工程的验收，负责设计问题的处理和工程变更的签认。
1.6 根据合同约定，对本工程发出工程变更要求或进行现场签证。
1.7 按合同约定的方式，按时向乙方支付工程预付款、工程进度款，及时办理工程结算和结算款的支付。
1.8 及时组织竣工验收，办理竣工、结算、移交等手续。
1.9 向乙方提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等。
1.10 可随时到乙方的制作工厂对产品或配件质量进行检查。
1.11 乙方在施工过程中，如出现重大的质量问题或进度不能满足甲方要求时，在甲方书面通知乙方10天内，如乙方仍无明显改进，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。
1.12 乙方违反合同约定，甲方有权按本合同约定对乙方进行违约索赔。如在证据充分的情况下，该项违约金经甲方和监理确认后即可生效。
2、乙方的权利及义务
2.1 乙方负责办理本工程的开工许可手续，缴纳相关的规费。
2.2 按发包方及总包方的要求组织施工，并在合同签订后提供3份会所泳池设备施工300
图，同时提供电子版图。尽管有监理或发包方的批准，乙方应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。
2.3 本项目图纸由乙方设计，乙方设计的图纸要求必须满足国家及地方的规范要求，并达到甲方的功能要求。如因乙方设计的图纸不能满足甲方的功能要求或国家及地方的规范要求，乙方承担全部责任，工期不得顺延。因以上原因造成设计重新调整而增加的设备、材料及施工等所有费用，全部由乙方承担，如给甲方造成损失的，乙方承担甲方因此造成的全部损失。
2.4 提交进口设备的报关单复印件、原产地证明书原件、商检证胆等相关证明、工程竣工图纸及有关验收报告。
2.5 乙方应按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织施工，按时完成本合同工程及其保修并达到合同约定的质量标准，并不得影响发包方的`正常施工需要及工程进度。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。乙方对自己的施工队伍、现场、原材料、设备实施管理；负责材料质量，在施工过程中，做好施工记录和各项施工技术资料，做到与工程进度同步，竣工结束后15天内提供完整的竣工验收资料。
2.6乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、技术规范与补充技术规范、图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理单位，否则对有经验的乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。
2.7 乙方应该严格遵守与执行甲方或监理就涉及该工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中写明与否。
2.8 在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该：
⑴ 充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁；
⑵ 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施并承担相关费用；
⑶ 采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成的人身伤害或财产损失并承担相关费用。维持现场清洁、道路畅通。设备材料堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施，做到工完场清；
⑷ 按主管部门对安全、文明施工的有关规定，办理相关手续，采取相关措施并承担相
工程合同范本12
委托方：_____________(以下称甲方)
承接方：_____________(以下称乙方)
1.合同内容
本合同项所指的项目是：___________________________(系统配件参考“附件一：物料清单”)
2.合同金额
2.1 合同总金额为人民币：_______________(rmb：__________)
2.2 合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用。
3.付款方式
3.1 付款
合同签订后两天内，由甲方向乙方支付合同总价的____________%，即人民币__________(rmb___________)。
3.2 设备进度款
当乙方进场并系统布线完毕后，甲方向乙方支付合同总价的.____________%，即人民币_____________(rmb________)。
3.3 工程结算付款
本合同项下系统设备安装完成，由甲方人员验收合格之日起后两天内，甲方向乙方支付合同总价的_______%，即人民币___________(rmb______)。
3.4 最终验收付款
经甲方代表正式验收合格之后的____________个工作日后，甲方向乙方支付合同总价的____________%，即人民币________________(rmb________________)。
3.5 其它事项
________________________________________________
4.合同双方责任
4.1 甲方责任
4.1.1 按本合同第3条款规定及时向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工现场的土建、水、电等条件。
4.1.3 安排好货物在工地的仓储设施。
4.1.4 协调各施工单位的关系，避免直接影响乙方施工进度。
4.1.5 工程安装调试完毕后，甲方应在乙方提出验收申请之时起____________个工作日内安排验收。
4.2 乙方责任
4.2.1 按合同规定负责进行施工设计、供货、安装、测试及完成整个工程。
4.2.2 负责安排对甲方技术人员进行免费培训。
4.2.3 确保所提供的设备材料与质量相符。
4.2.4 向甲方提供及时的售后服务支持。(响应时间为全天24小时)
5.安装及调试
5.1 安装及调试责任
乙方根据合同规定对设备的安装、调试负全部责任。
5.2 在整个安装调试期内，乙方应按照甲方指定人员的督导及指引进行施工。
6.其它
本合同中一切未尽事宜，由甲、乙双方另行协商处理。
甲方：
乙方：
日期：
工程合同范本13
委托项目：
委托单位：（以下简称甲方）
受托单位：（以下简称乙方）
受托业务范围、内容：所有项目内的结算审核
第一条受托人依委托人的委托，对项目的结算（预算）进行审核（编制）。
第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：公平、公正。
第三条委托期限自20__年7月17日至20_______年____月____日止。
第四条委托人的责任和义务：
1、提供预算编制或者施工结算审计审核所需的'全部资料，并对所提供资料的真实性、合法性和完整性负责；
2、提供必要的工作条件，需要外出调查、取证的，费用由委托方负责；
3、因委托方原因影响审计审核（预算）工作时间的，受托方不承担责任；
4、按合同约定，及时向受托方结清服务费。
第五条受托人的责任和义务：
1、受托人有将委托项目实施情况向委托方通报和报告的义务；
2、依照法律、法规，对委托项目实施必要的工作程序和工作方法；
3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准则，保护委托方的商业机密和经济信息；
4、非委托方提供的与项目有关的资料，必须由委托方对其真实性、合法性进行认证；
6、按照约定时间完成业务，出具相关报告书。
第六条服务费用及支付方式：
1、双方约定，按委托项目审核后的工程造价的‰计收基本审核费，按该项目工程预、结算审核核减（核增）总额的%计收效益审核费（编制标底、预算时，按该项目工程总造价的无‰计收标底、预算编制费）；
2、双方签定本业务协议书时，委托方须预交无元审核费（标底、预算编制费），在受托方交付审核表及资料时委托方付给受托方审核费的80%（含预交审核费），其余部分待出具报告书时一次结清；编制标底、预算时，在受托方交付标底、预算书时委托方一次付清受托方标底、预算编制费。
3、支付方式：双方约定的服务费用结算支付方式为转帐支付。
第七条违约责任：
1、违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定，承担违约责任；
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，解决方式可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第九条其它约定事项：
1、因不可抗力或出现不可预见的事项，致使委托项目不能按照约定时间如期完成的，或者需要提前出具报告书的，双方在客观、现实的基础上协商解决；
2、本约定书未尽事宜，依照《中华人民共和国合同法》办理；
3、工作条件和协作事项。
第十条本业务协议书自双方签字盖章后生效，受托方出具报告书，委托方结清服务费后终止。
本业务协议书一式五份，委托单位执三份、受托单位执二份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日____
工程合同范本14
甲方：
乙方：
针对武汉市轨道交通三号线一期工程项目有未尽事宜，经双方协商后特签订以下协议：
1、鉴于甲方所订购家具系招标项目程项目，此项目甲方以乙方名义参与投标并中标。
2、甲方与项目方签订的合同(简称A合同),甲方向乙方采购的合同(以下统称B合同)。
3.乙方只履行B合同中标的货物相关责任(数量、材质、五金件、交货期等)，甲方自行采购货物的质量等相关责任全部由甲方负责。由此产生的关联责任及费用全部由甲方承担。
4、乙方常规生产的产品都达到国家环保标准，如项目方需另行送检所需费用由甲方承担。
5、如甲方与项目方产生的.任何经济纠纷问题，由此产生的责任及费用全部由甲方承担。
6、甲方所外购部分产品需经乙方同意，且外购产品需满足乙方在质量、环保等方面的认同，同时外购产品公司的社会信誉度需得到乙方认可;否则乙方有权指定另外的供应商予以生产供货，甲方与原供应商产生的经济纠纷均与乙方无关。
7、甲方需在项目投标之前向乙方支付人民币5万元合作压金，当甲方中标后，需按照合同清单，将实木类、软体类、胶版类产品下单到乙方生产。如发现甲方不经乙方同意，就私自进行采购的，则乙方有权对合作意向金予以没收。
8、甲方支付的人民币5万元合作压金，将在此项目最后一批货款中予以抵货款。
9、乙方开具给甲方的授权书有效期：按招标文件中的投标有效期。
10、未尽事宜双方友好协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同范本15
建设（发包）单位：XXXX单位
施工（承包）单位：XXXX防雷技术有限公司
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双发就XXXX系统防雷工程的施工事项经协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1、1 工程名称：XXX防雷工程。
1、2 工程地点：XXX企业内研发中心机房、实验中心机房、生产中心机房。
1、3 工程内容：XXX研发中心机房系统防雷接地工程、实验中心机房系统防雷接地工程、生产中心机房系统防雷接地工程。
第二条 工程承包范围
2、1 承包方承担防雷工程的勘察设计、施工，并提供防雷工程中所需的全部防雷器件及有关辅助材料（见《预算清单》）。
第三条 防雷工程工期
3、1 承包人承包工程由年月束，工程结束后三天之内通知甲方验收。
第四条 防雷工程质量标准
4、1 防雷工程勘察设计和施工质量标准符合《建筑物防雷设计规范》（GB 50057—94：xxx年版）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—xxx）。
第五条 防雷工程验收
5、1 本工程的竣工验收可由甲方自行组织技术力量进行工程验收。也可由甲方邀请XX市专业机构进行工程合格验收（相关验收费用由甲方承当，乙方可负责免费为甲方联系专业机构）。
第六条 防雷工程造价
6、1 合同预算总价款XXXX。XX元人民币整（人民币大写：XXXXXXXX元整），其中：主材费为XXXX元人民币整，安装费用为XXXX元人民币整，税金为XXXX元人民币整。
第七条 拨款和结算方法
7、1 合同生效后3天内，发包人应向承包人支付工程总造价40%共计XXXX元人民币作为定金（因承包方要购买主材料及辅料）。
7、2 所有材料进施工场地后、工程竣工之前甲方应支付乙方工程款30%共计XXXX元人民币至乙方账户。
7、3 工程结束后甲方应在7个工作日内给预验收，验收合格后支付工程款20%共计XXXX元人民币至乙方账户。并通知乙方开具税票。
7、4 剩余10%工程款共计XXXX元人民币作为工程质量保证金，本工程安全有效运行一年后甲方必须及时支付给乙方。
第八条 双方责任
8、1 甲方提供质量、安全、工期要求，并提供施工用电、用水和施工场地。甲方在对工程验收时，发现乙方的防雷工程不合格，乙方必须立即无偿更换，直至达到甲方验收标准为止，由此给甲方造成的损失，由乙方承担。
8、2 甲方指派XXX负责与承包人联系，对防雷器件及有关辅助材料进行验收，对防雷工程勘察设计、施工的质量、进度进行监督检查。
8、3 乙方指派XXX负责与发包人联系，解决由承包人负责的各项事宜。
8、4 严格按照图纸或作法说明进行施工，按照约定的竣工日期或顺延的工期竣工。
8、5 乙方按施工图纸保质、保量按期完成全部工程的施工。施工除甲方应提供的材料外，其他所需器具、材料等费用由乙方自理，做好施工原始记录，汇集施工技术资料作为竣工文件移交甲方。乙方负责安全施工，若发生由乙方引起的安全事故等，全部由乙方负责。
第九条 质量保修范围和质量保证期
9、1 防雷工程交付之日起三年内，承包方提供的防雷器件（见清单附件）出现质量问题或因雷击产生损坏，由承包方免费负责维修或更换，三年之后，提供有偿维修服务。
9、2 本次防雷工程的防护范围包括：研发中心机房内设备防护、实验中心机房内设备防护、生产中心机房内设备防护。本防护范围内的.所有受防雷保护设备实行全保，即受保护设备在五年之内出现受雷击而引起的设备损坏事件，由乙方承担设备损坏相应赔偿或维修。
9、3 工程未经交付，发包人已经实际予以使用的，由此发生的质量问题及其他一切法律责任，由发包人承担。
9、4 防雷工程中所使用的一切防雷器件，甲方不得擅自触摸、拆卸，否则责任自负。
9、5 防雷工程交付使用后，若甲方需要更换或增设防雷保护对象，必须事先通知乙方，办理相关手续后，方可实施，否则由此引起的一切后果由甲方自行承担。
第十条 违约责任
10、1 发包人违约责任
10、1、1 发包人未按照约定的时间和要求提供场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
10、1、2 因发包人的原因致使防雷工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
10、1、3 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察设计、施工条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照承包人实际消耗的工作量增付费用。
10、1、4 发包人未办理任何手续，擅自同意拆改建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包人负责并承担损失。
10、1、5 对约定的预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止勘察设计或施工作业，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
10、1、6 不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
10、2 承包人违约责任
10、2、1 因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
10、2、2 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。
10、2、3 因承包人原因不能按照协议书约定的或顺延的竣工日期竣工的，承包人承担违约责任。
10、2、4 因承包人原因致使勘察设计和施工质量不合格的，承包人承担违约责任。
10、2、5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付。
10、2、6不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
第十一条 合同的终止与解除
11、1 除本合同第九条（质量保修范围和质量保证期）外，发包人、承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
11、2 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
11、3 发包人、承包人协商一致，可以解除合同。
第十二条 争议或纠纷处理
12、1 本合同在履行期间，双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门
进行调解。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成而提起诉讼时，由承包人住所地人民法院管辖。
第十三条 附则
13、1 《预算清单》是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
13、2 双方经协商签订的其他补充协议，均为本合同的附件。
13。3 本合同及《预算清单》一式XX份，双方各执XX份，双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：
委托代理人：
单位地址：
电话：
开户银行：
户名：
账号：
年月日 乙方（盖章）： 委托代理人： 单位地址： 电话： 开户银行： 户名： 账号： 年月日
【工程合同】相关文章：
工程工程合同范本06-29
标准工程工程合同范本07-24
通用版工程工程合同06-29
工程合同实用01-29
工程合同通用06-15
工程合同范本01-29
工程合同范本06-23
工程材料合同范本08-19
清淤工程合同范本09-10