51职场>实用文>合同范本>劳务分包合同

劳务分包合同

时间:2021-05-11 23:30:18 合同范本 我要投稿

劳务分包合同范本

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是小编为大家整理的劳务分包合同范本,欢迎阅读与收藏。

劳务分包合同范本

劳务分包合同范本1

  甲方(公司或者个人):(以下简称甲方)

  乙方(公司或者个人):(以下简称乙方)

  兹有甲方承建的工程,为切实加强项目管理,确保工程质量及安全生产,顺利完成该工程施工任务,经甲方考察决定将该工程的水电劳务分包工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定,经双方商议达成一致协议如下:

  一、承包内容

  本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、VGA线安装、,(所有线材穿PVC管道)承包性质。

  包工不包料,本工种施工所需工具(三脚架、车丝机等)均由乙方自理。

  二、质量等级本工程确保工程质量达省级优良标准。

  三、结算方式及工程款的支付

  本工程结算按图纸内建筑大约面积20xxM2(以实际施工量为准),综合造价为(20)元/M,本工程总造价计大约人民币(元),本工程造价为一次性包干价,施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。工程款的支付采用按月进度支付的方法,每月按实际完成工程量的70%进行支付,全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。

  非乙方原因造成的返工,甲方一切责任由甲方负责。

  四、工期

  本工程计划开工时间为20xx年12月1日,计划竣工时间为20xx年1月30日,考虑本工程实际施工工期较紧,施工时将采用非间断流水施工,乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员,合理安排工作时间,确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节,乙方应无条件按甲方要求组织好工人,非甲方同意休假,乙方不得擅自宣布放假,且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。

  五、双方责任

  甲方:

  1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。

  2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。

  3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。

  4、负责测量定位,放样,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。

  5、提供乙方水平运输翻斗车一部,负责提供材料的垂直运输设备。

  6、确保施工用材料及时到位。

  7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。

  8、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。

  乙方:

  1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。

  2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。

  3、加强班组内部质量自检实行预检工作,班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查,对检查不合格的工程,应坚决返工,并承担全部费用。

  4、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。

  5、对甲方提供的机械设备进行维护保养,合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理,配合项目顺利完成工程。

  6、乙方应确保及时发放工人工资,不得无故扣留、拒付工人工资。

  7、乙方应加强班组安全教育及管理,提高工人的安全生产意识,必须为操作工人购买意外伤害保险,该保险由甲方统一购买,费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。

  七、质量控制措施

  1、线管预埋必须畅通,不得出现堵塞现象,砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。

  2、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款,乙方应无条件接受。

  3、乙方必须加强工程质量质检,对质量隐患应安排第一时间组织整改,对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的,甲方将根据实际情况给予警告。

  4、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担,并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。

  八、安全生产、文明施工

  1、乙方进行工地人员必须是身体健康,传染病者、癫痫、精神病史、痴呆者严禁进入施工现场,否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。

  2、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育,并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工,若因为违规操作,发生的伤亡事故均由乙方负责。

  3、甲方安全保护设施不完善,安全器具提供不到位的情况,乙方有权拒绝施工,由此造成的工期顺延,由甲方承担相应的误工费用。

  4、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工,组织工人搞好生活区,食堂,厕所的卫生,保护好甲方提供的一切劳保及生活设施,对施工现场应做到随做随清,工完料尽,现场整洁。

  5、所有进场人员必须带好有关证件,包括身份证及外出工作证等。

  6、不准在施工现场内打架闹事,赌博,不得擅自进入项目部现有工作区域,若出现违纪现象,其后果自有乙方负责。

  九、奖励与罚款

  1、工期:

  乙方应按合同提供合格的劳动力,以确保工程按计划工期进行,在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数,甲方将按80元/人给予处罚,并有权调派人员进行施工,调派人员工资按市场工资的3倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工,若因甲方原因造成工程延误,工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工,分段延期罚款可按罚款额的100%返还乙方。

  2、质量

  由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求,项目部将按工程总造价的5%给予处罚(含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款)。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。

  3、对安全规章操作,根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚(另附项目部安全生产奖罚条例)。

  4、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚(另附项目部现场标准化管理条例)。

  5、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥,无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱,甲方有权单方面终止合同。

  本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。

  甲方代表:

  身份证号码:

  联系电话:

  乙方代表:

  身份证号码:

  联系电话:

  签订地点:施工现场

  签订时间:

劳务分包合同范本2

  工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人):________________________

  劳务分包人:________________________________________________________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于________________________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  1、劳务分包人资质情况

  资质证书号码:________________

  发证机关:________________

  资质专业及等级:________________

  复审时间及有效期:________________

  2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

  工程名称:________________________________________

  工程地点:________________________________

  分包范围:________________________________

  提供分包劳务内容:________________________________

  3、分包工作期限

  开始工作日期:________年____月____日结束工作日期:________年____月____日总日历工作天数为:________天

  4、质量标准

  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定________等级。

  5、合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  (1)本合同;

  (2)本合同附件;

  (3)本工程施工总承包合同;

  (4)本工程施工专业承(分)包合同。

  6、标准规范

  除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

  (1)________________________________________________________________

  (2)________________________________________________________________

  7、总(分)包合同

  7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

  7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

  8、图纸

  8.1工程承包人应在劳务分包工作开工________天前,向劳务分包人提供图纸________套,以及与本合同工作有关的标准图________套。

  9、项目经理

  9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:________,职称:________。

  9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为________,职务:________,职称:________。

  10、工程承包人义务

  10.1、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

  10.2、除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:

  (1)在________年____月____日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:________________________。

  (2)在________年____月____日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

  (3)在________年____月____日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

  (4)在________年____月____日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):

  ________________________________________________________________;

  (5)在________年____月____日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:_______

  _________________________________________;

  (6)在________年____月____日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:

  ________________________________________________________,其交验要求与保护责任为:________________________________________________________;

  10.3、负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

  10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

  10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

  10.6、按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

  10.7、按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;

  10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  11、劳务分包人义务

  11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

  11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前________天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;

  11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

  11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;

  11.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;

  11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;

  11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

  11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;

  11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

  11.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

  12、安全施工与检查

  12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。

  12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

  13、安全防护

  13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。

  13.2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全防护措施费用。

  13.3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全

  带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。

  14、事故处理

  14.1、发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

  14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。

  15、保险

  15.1、劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人。支付保险费用。

  15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。

  15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为:________________________________。

  15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:________________________________________________________________________。

  15.5、保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

  16、材料、设备供应

  16.1劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。

  16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

  16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求):

  ________________________________________采购材料费用为:(单价)________

  ________________________________________采购材料费用为:(单价)________

  ________________________________________采购材料费用为:(单价)________

  ________________________________________采购材料费用为:(单价)________

  16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销。

  17、劳务报酬

  17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:

  (1)固定劳务报酬(含管理费);

  (2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;

  (3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量计算。

  17.2本工程的劳务报酬,除本合同17.6规定的情况外,均为一次包死,不再调整。

  17.3采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计________________元。

  17.4采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:

  ________________,单价为________元;

  ________________,单价为________元;

  ________________,单价为________元;

  ________________,单价为________元;

  ________________,单价为________元。

  17.5采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:

  ________________,单价为________元;

  ________________,单价为________元;

  ________________,单价为________元;

  ________________,单价为________元;

  ________________,单价为________元。

  17.6在下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:

  以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过________%,按变化前后价格的差额予以调整;

  后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整;

  双方约定的其他情形:__________

  ______________________________________

  18、工时及工程量的确认

  18.1采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算工时和工程量。

  18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。

  18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。

  19、劳务报酬的中间支付

  19.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:

  (1)合同生效即支付预付款________元;

  (2)中间支付:

  第一次支付时间为________年____月____日,支付________元;

  第二次支付时间为________年____月____日,支付________元;

  ……

  19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为________________________________________________________________。

  19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。

  20、施工机具、周转材料供应

  20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。

  20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。

  20.3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。

  21、施工变更

  21.1施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:

  (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

  (2)增减合同中约定的工程量;

  (3)改变有关的施工时间和顺序;

  (4)其他有关工程变更需要的附加工作。

  21.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。

  21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。

  21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

  22、施工验收

  22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

  22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。

  23、施工配合

  23.1劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。

  23.2劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。

  24、劳务报酬最终支付

  24.1全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。

  24.2

  工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

  24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。

  25、违约责任

  25.1当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:

  (1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;

  工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

  25.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日________‰的违约金。

  25.3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。

  25.4当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:

  (1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付____________元的违约金;

  (2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付________________的违约金;

  (3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金________元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

  25.5一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  26、索赔

  26.1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。

  26.2在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

  26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。

  26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:

  索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;

  (2)发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

  (3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;

  (4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;

  (5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。

  26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

  27、争议

  27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:

  (1)双方达成仲裁协议,向________仲裁委员会申请仲裁;

  (2)向有管辖权的人民法院起诉。

  27.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

  单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

  调解要求停止合同工作,且为双方接受;

  仲裁机构要求停止合同工作;

  法院要求停止合同工作。

  28、禁止转包或再分包

  28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。

  29、不可抗力

  29.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

  29.2不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理

  认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

  29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:

  (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;

  (2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

  (3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;

  (4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担;

  (5)停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;

  (6)工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担;

  (7)延误的工作时间相应顺延。

  29.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

  30、文物和地下障碍物

  30.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。

  30.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。

  31、合同解除

  31.1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。

  31.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。

  31.3如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

  31.4合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  32、合同终止

  32.1双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。

  33、合同份数

  33.1本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本份,工程承包人执________份,劳务分包人执________份。

  34、补充条款

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  35、合同生效

  合同订立时间:________年________月____日

  合同订立地点:________________________________________________________

  本合同双方约定__________________________________

  ______后生效。

  附件一:工程承包人供应材料、设备、构配件计划

  附件二:工程承包人提供施工机具、设备一览表

  附件三:工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表

  工程承包人:(公章)________________劳务分包人:(公章)________

  住所:________________________住所:________

  法定代表人:________________法定代表人:________

  委托代理人:________________委托代理人:________

  开户银行:________________开户银行:________

  帐号:________________帐号:________

  邮政编码:________________________邮政编码:___________

劳务分包合同范本3

  发包方:________________________(以下简称甲方)

  承包方:________________________(以下简称乙方)

  按照中华人民共和国《建筑法》、《合同法》的相关规定和条款,以及施工规范的规定,由________建筑工程有限公司承建________项目工程。经甲乙双方共同协商,现甲方将该项目劳务工程、施工机械设备及部分周转材料承包给乙方。为明确甲乙双方在工程建过程中的责任、权利和义务,经双方在自愿、平等、互惠互利的原则下达成一致,特签定如下条款。

  一、承包形式

  包工(含机械设备及周转材料)。

  二、承包内容

  根据甲方提供蓝图的内容确定如下:

  1、钢筋工程制作、焊接、机械、绑扎及人工安装。

  2、模板工程人工、材料、机械、支撑脚手架全包。

  3、外脚手架材料、人工、安全防护、文明施工全包。

  4、砼工程、砌体、内外墙天棚抹灰、外墙保温、屋面找平、楼地面、人工机械。

  5、施工用水、电、材料、人工(甲方水电供至水电表上,本工程中预埋及水电安装甲方负责)。

  6、所有乙方施工用的机械设备安装、检测验收(设备基础及安装所需的土建材料甲方提供)。

  7、基础及地下室工程中的砖模砌体、梁基成型、施工排水、砼、砌体、抹灰、地面找平、护坡、以及本工程中的分中划线全包(甲方负责退土)。

  三、合同价款

  合同总价约为________万元。承包内容中,竣工按国家规定计算建筑面积,办理结算,每平米按________元计价;地下室含伐板基础,消防水池及通道,每平方米按________元计价(注一号楼1层高________米,2层高________米,二号楼架空层________米)。

  四、付款及结算方式

  1、根据工程完成进度付款,分为基础完工_____万元、主体完工____%:____万元、主体竣工____万元、砌体完工____万元、内外墙粉饰完工____万元、竣工验收____万元,共计____万元,约____%。

  2、竣工结算时,乙方承担房屋____套,冲抵余下____%款额,余下____%待本工程入住率达____%结清(限时____年内,竣工后乙方随时卖房可抵冲工资款)。

  五、工程质量管理及验收

  施工中乙方必须接受甲方管理人员、项目部、业主、质监及监理部门的质量检查、监督、工程竣工经综合评定达到合格等级。

  六、工程工期

  1、乙方必须按甲方总体施工进度计划组织人员,确保工程的顺利完工。

  2、工程从基础伐板开始计算工程工期,总工期为____天(____年____月____日至____年____月____日)。

  3、不可抗事件发生,工程相应顺延。

  4、工期延误一天,甲方处乙方每天____元罚金,提前一天甲方给予每天____元奖励。

  5、因甲方原因造成停工待料,及乙方原因造成甲方材料损失的,双方按实际发生额进行赔偿。

  七、安全生产

  1、乙方必须服从甲方项目部的监督管理,遵守施工现场的安全管理条例,乙方应加强对施工人员的安全管理教育,做好相应的防护工作,对违章人员甲方随时有权对乙方进行处罚。

  2、施工安全保险,乙方承担____万元,其余部分由甲方负责买至赔额达到____万元。

  3、乙方向甲方缴纳____万元安全保证金,甲方将从____%余款中扣除,若因安全事故对甲方资质造成重大负面影响,____万元保证金不予退还,未发生重大安全事故,工程完工退还给乙方(施工中发生安全事故____万元内,一切经济损失乙方自行承担)。

  八、施工现场管理

  1、乙方施工人员在施工过程中,必须遵守施工现场理条例,对施工材料、机械、设备必须妥善保管,合理使用,现场保证整洁、通畅、堆放有序。

  2、文明施工,安全作业,杜绝野蛮行为。各部分项必须做到工完场清,做到材料无浪费,施工无返工,如有发生甲方有权处以罚款。

  3、甲方必须总体布置现场,合理调度,保证水电路正常畅通。

  九、甲乙双方责任

  甲方责任:

  1、及时提供施工蓝图及变更文件。

  2、负责图纸会审,对质量安全隐蔽工程、基础主体及时组织验收。

  3、按合同约定时限____日内给付工资款。

  4、指导乙方现场施工,现场监督检查质量、安全、及时核定工期。

  5、行使甲方应尽责任、权利和义务。

  乙方职责:

  1、按图施工,质量自检,保证工程质量达到到合格标准等级,并保证验收合格。

  2、保证安全生产,文明施工,按期完成工程任务。

  3、服从甲方管理和安排,确保及时进行质量保修。

  十、工程保修

  本工程保修期为____年,____年内乙方必须为甲方提供及时的保修范围内事项,若乙方不能及时保修,甲方有权自行安排,按实际发生费用从乙方保修金中扣除。

  十一、其它

  本合同一式____份,甲乙双方签字生效,在合同执行过程中甲乙双方必须共同遵守以上合同条款,任何一方不得终止合同,若一方严重违约或确已无继续履约能力时,另一方可要求对方支付赔偿违约金____万元。本合同保修期完,工程款结清自动失效。

  未经事宜,双方协商补签,与本合同法律效力同等。

  甲方:__________________乙方:__________________

  电话:__________________电话:__________________

  日期:______年___月___日日期:______年___月___日

劳务分包合同范本4

  劳务发包人:(以下简称甲方)

  劳务分包人:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法及其它有关法规》平等、遵循平等,自愿,公平和诚信的原则,双方就劳务分包事项协商一致订立本合同。

  1、劳务分包工作对象及提供劳务内容。

  工程名称:××商贸城####商住楼。工程地点:××××××

  分包范围:砌砖、打砼。

  以项目部图纸面积为准65元/m2,(包括小型工具)甲方提供搅拌机,吊栏,其余自备(包括水池、支搅拌机、吊栏机、散水进户门踏步)

  2、付款方式

  每栋主体封顶,预付已完成工程量的80%,余款粉刷完毕付97%注:验收合格后付清。

  3、工伤一万元一下自负,一万元以上协商

  4、工程质量:以项目部要求为准,如果达不到项目部的要求,返工材料费,罚款全由乙方承担。

  甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________

  代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________

  _________年________月_______日 _________年________月_______日

劳务分包合同范本5

  发包人(以下简称甲方)

  承包人(以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经双方共同协商一致,就劳务分包事项达成以下协议:

  第一条:工程名称及合同工期:

  (一)、工程名称:帝景湾半山区23#、25#住宅楼(包括地下室)。

  (二)、合同工期:

  1、开工时间以开工报告日期为准。

  2、完工时间

  第二条:工作内容及设备:

  1、工作内容:图纸内所有强电、弱电、上下水管道。包括室外雨水管、空调凝水管、施工期间临时用水、用电安装检测。图纸内所有消防系统的管子安装,消防箱干粉灭火器及其他的安装。除地下室消防设备安装项目外。

  2、设备:消防班组常用设备、试压设备等一切设备、工具由乙方自行负责。

  第三条:工程固定价格费用包干范围:

  1、按《江西省二零零四年工程定额》,建筑面积计算规则及(B/Y50353—20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积,按建筑面积(含地下室建筑面积)土建水电每平方米19元、消防水电每平方3元固定价含人工费、安全文明施工措施费及管理施工中临时用水用电人工费。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。

  2、建安税金由甲方自行交纳,但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票,材料进货金额与材料发票金额比例相同。

  3、含所有施工的建材风险价和现场安全文昨施工措施增加费。

  第四条:工程量计算方法:工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。

  第五条:合同价格的结算:工程完工并通过验收合格后,乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方,甲方对其进行核实、确认。

  第六条:工程款支付:施工过程中按主体预埋6元计算,每月工程量完成多少付多少。主体结构全部完工且验收合格后付到工程款余额的40%,工程完工后付20%。余款待装饰工程完工后付清。

  第七条:工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位,避免劳资纠纷。

  第八条:工程款支付手续:乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据,由现场管理人员签字确认,再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。

  第九条:工程质量:

  1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。

  2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。

  3、乙方所施工的工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,必须由建设单位、监理单位、质量监督部门、设计勘察单位、施工单位等工程各方主体皆认通过,只要有任何工程各主体中任何一方提出异议,乙方都必须整改到位,直至符合各方要求。如系甲方所供材料或甲方指挥失误(需书面依据)所造成的质量不合格,整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格,则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担,并向甲方赔偿相关的损失。

  4、对本工程的质量标准,双方约定为合格。

  5、对本工程的质量奖罚双方约定如下:建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷,工程各方主体要求对质量缺陷进行返工(需书面依据),对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外,再进行处罚,每一质量缺陷处罚200—10000元。

  第十条:安全施工:

  (一)、安全施工与检查:

  1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人全部承担。

2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。

  (二)、安全防护

  1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。

  2、实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。

  (三)、事故处理

  1、发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。

  2、发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

  第十一条:其它:

  1、乙方不得擅自切割钢管,没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。

  2、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。

  3、本工程单价包括水电工程中所需要一切设备均由乙方负责。

  4、作业人员必须遵守项目部规章制度,不得打架斗殴,如发现一次按每人每次500元处罚。

  5、本工程单价包括水电工程中所需要用的一切设备、工具及配件材料及人工费等均由乙方自行负责。

  第十二条:合同的生效与终止

  本合同经双方签字盖章后生效。

  本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。第十四条:本合同壹式贰份,双方各执壹份。

  本合同未尽事宜双方友好协商解决。

  甲方(章)

  代表人(签字)

  乙方(章)

  代表人(签字)

  合同订立时间:年月日

劳务分包合同范本6

  工程总包单位: (以下简称甲方)

  工程劳务单位: (以下简称乙方)

  身份证号码: 住址:

  根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》,本着对工程负责和平等互利的原则,甲乙双方经过协商一致,签订本合同共同遵守。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包方式:劳务分包(即包人工、包质量、包安全文明、包工期)

  四、承包单价:详见报价单(附表1)

  1)不分施工部位的难易程度均已综合考虑。

  2)本承包单价中,80%为农民工工资,其余20%为机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明保证费、管理费和利润。

  五、承包范围:

  1)建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施

  工规范所确定的从修土开始至主体浇注、砌筑全部结束的所有土建工程量。

  2)因工程施工,管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由泥工班组完成的工作。

  3)施工中因甲方原因引起的返工,造价在 200 元以内不另计工程款,超过 200 元按实际工程量计算。

  4)本合同约定的其它应由泥工完成的工作。

  六、承包内容:

  1)的人工修整、承台、地梁的开挖、排水、基底夯实、钎探、回土围护;

  2)桩芯浇注,桩头处理,废桩头外运;

  3)所有现浇及预制混凝土的制作、浇注、养护(必须派专人养护、每个部位浇水不得小于拾天且养护水管乙方自理),包含并不仅限 ①前后台运输;②操作面的简易架子搭拆,浇捣范围内所需的临时跑道搭拆、安放溜槽、放料、模内杂物的清理(包括后浇带、楼梯等钢丝网的安置)、安放预埋件,安、拆(移)泵管、墙、柱脚模板座浆,混凝土捣实、抹平、覆盖及养护;③按设计规定处理好施工缝、后浇带、收捡落地混凝土及各楼层混凝土垃圾的清理和运输至指定地点堆放;砼输送泵管件、管扣的清洗、清理、收集和保管。④预制构件的制作(包括木工、钢筋用的预制垫块)、安装;⑤主体结构采用商品砼,二次结构采用自拌砼,同时乙方做好混凝土试块。

  4)所有砖砌体,包含并不仅限基础砖胎膜、砖基础、防水保护墙、内外砌体、零星砌体等砌筑、砂浆拌制、砖砌体拉结筋的摆放、预留洞封堵、场内材料运输(包括开卷扬机、搅拌机、砂浆机人工)、搅拌机械及其他机械用具的清洁养护工作、落地灰再利用及现场清理、打扫、门窗塞缝补烂等。

  5)与各工序工种之间的配合协作。

  6)配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。

  七、质量标准:优良,按照国家有关规定及验收标准进行验收。

  1)确保每次隐蔽工程验收一次性通过,如一次验收通不过罚款200元/次,整改后再通不过罚款500元/次,如累计三次发生此类情况,则视为无力承担此项工作,作清场处理。

  2)若甲方通知乙方清场,乙方必须在3日内无条件清场,劳务工资按照80%结账。

  八、安全文明标准:东营市安全文明工地

  1)进入施工现场,乙方必须遵守安全文明管理规定,如有违章操作的,甲方将视情节轻重进行罚款。

  2)严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元,班组与其他班组打架每次罚款1000元,情节严重的交公安部门处理。

  3)工伤处理:乙方在施工过程中,由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责,与甲方无关;如因甲方原因造成的均由甲方负责,如双方共同原因,一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担,一

  次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%,乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗,酒后发生所有事故均与甲方无关,乙方及本人承担一切费用及责任。

  4)乙方需指派一名人员,每月打扫生活区或者施工现场公共区域不少于10 天,具体服从甲方安全员的安排。

  九、进度指标:

  1)乙方进场时间定为20 年 月 日,退场时间为20 年 月日,施工工期为天(包括雨、雪天及节假日)。

  2)标准层施工时间为 天,因乙方原因造成未达到甲方的工期要求,每延误一天罚款500元,如累计三次发生此类情况,则视为无力承担此项工作,作清场处理。

  十、材料管理

  1)乙方在签订合同后15日内提交材料供应总计划(误差不超5%)。

  2)乙方各施工阶段前15日内提交当期材料供应申请计划(误差不超2%),经甲方审核后,安排统一供应;因计划提交不及时或者误差较大,导致材料供应不及时,造成其他班组窝工或者工期拖延,相应窝工补偿和损失由乙方承担。

  3)乙方领用材料,必须办理领用手续,若无领用手续,擅自使用甲方任何材料,罚款500元/次;乙方每月领用生活费时,需提交当月材料领用、耗用、结余明细,经仓库保管、楼号负责人、项目经理确认,交由财务留存;乙方办理竣工结算时,需与甲方仓库保管、财务、预算核对全部材料耗用指标,损耗超过1%时,超出部分由乙方承担。

  4)乙方自配工具: 500元以下的小型机具设备;乙方包辅助材料:手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理,但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。

  5)甲方提供乙方住房并安装电表,乙方按甲方指定房间入住,每间住房人数由甲方确定。住宿人员名单按规定张帖并报甲方备案。每间寝室甲方每月提供乙方用电30度,超用部分电价按实收费。甲方寝室内所有设施有各劳务负责人签收,如门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还,损坏照价赔偿,恶意破坏的处以罚款。

  十一、工程进度款及结算方式

  1)付款方式:

  ① 乙方人员在进场当月生活费自理,甲方不提供任何借支;

  ② 乙方实际出勤在25天以上的人员,每人每月发放800元生活费,乙方每月在15日之前上报出勤人数和工人生活费发放明细表,甲方审核后于16日发放给乙方,并将发放明细表张榜公示;乙方材料费和管理费每月按完成工程产值的5%支付;当月罚款作为预支,由乙方确认计入乙方已付款中。 ③ 跨年度工程在年终结算时,按实际工程量付至90%工程承包款;春节后,在承包项目主体结束,人员退场后付至80%;主体工程验收合格付至90%,待工程竣工验收合格后付至结算值的95%。 ④ 余结算造价的5%作为保修金,在工程竣工期满一年后30日内无息支付。

  2)结算方式:

  ① 主楼部分(含地下部分)建筑面积按照现行的建筑面积计算规则计算(外保温部分不含在内),地下室部分按照实际工程量结算;

  ② 承包单价中包含与泥工工程相关的一切可预见及不可预见的零工,如项目部管理人员作出点工签单均视作无效签单,不予计费;

  ③在施工中因乙方经济实力或施工人员调配不足,影响工程的质量及进度,甲方有权随时给予清退,乙方在接到通知后必须2日内全部清退完毕,不得影响后续施工队的工作,否则承担由此产生的一切后果,并自愿将完成工程量按照80%结算。

  十二、甲方的权利和责任

  1)项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,安全,文明施工及施工进度进行监督、验收、解决应由甲方处理的有关事宜。

  2)对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。

  3)编排工程进度计划,提供技术、材料、机械、安全设施等方面的施工保证。

  4)向乙方提供所需的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。

  5)向乙方提供宿舍、用水、用电。

  十三、乙方的权利和责任

  1)指派一名负责人,一名质安员上班,每天参加项目部班前会,项目部给予考勤,考勤不到每天以旷工处理扣200元/人,在当月工程

  进度款中扣除。准时参加甲方和监理召开的各种会议,不参加或迟到者处罚100元/次或50元/次。 乙方负责人应随时保持与甲方的联系,禁止关掉手机,保证随叫随到,否则每次罚款300元。乙方需自行配备信号工。

  2)乙方人员应在进场后三天内带齐各种有关证件及一寸彩色照片2张,并将各种证复印件,按花名册顺序排列,交项目部登记备案,办理工作卡,每张10元,退场时退场还5元,甲方统一办理。乙方必须与施工作业人员签定用工协议,副本由工地办公室存档。

  3)熟悉图纸,严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工段放线定位工作,并确定准确。

  4)服从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、监理部门检查监督。遵守甲方各项规章制度的管理,否则按规定处罚,罚金在当月进度款中扣除。

  5)乙方应无条件服从甲方所排施工进度计划,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未安排人员或未完成,甲方可自行安排其它人员进场施工,所花费的一切费用,在乙方当月进度款中扣除。

  6)乙方对本班组的安全生产负责,进入现场严格遵守甲方的安全管理制度。由于乙方未能按照安全操作规程进行施工而造成的.事故和损失,一切费用由乙方承担。

  7)乙方应执行甲方关于文明施工有关规定,做到谁施工谁清理,随做随清,工完场清,材料堆放整齐。如乙方拒不清理,甲方指派第三方清理,按照100元/工从乙方结算值中扣减,无需经过乙方确认。 十四、履约保证

  乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质量、安全施工和文明卫生,自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度,愿交履约保证金包的工程全部完成,甲方及监理验收合格,由甲方主要负责人审核同意后全部退还。如乙方未能履行合同,保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。

  十五、其它

  1)其它未尽事宜,双方协商解决,并签订补充协议。

  2)本合同双方签字,收到足额的履约保证金后生效,工程完工后自动失效。

  3)本合同一式三份,甲方持二份,乙方一份。

劳务分包合同范本7

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》甲方将陆良城市综合开发有限公司一期工程第 号楼的模板单项工程劳务(人工费单包工)分包给乙方完成,为了保质保量的完成工程任务,明确双方责、权、利,经甲乙双方共同协商,特签订以下条款共同遵守执

  一、工程名称:陆良城市综合开发有限公司一期工程

  二、工程地点:陆良县

  三、承包方式:单位工程人工费

  四、承包范围:

  本工程承包范围为甲方提供的土建施工图、图纸答疑中的全部模板工作内容。(备注:层次为。

  五、承包工期:

  执行甲方与总承包签订的合同工期

  六、费用标准:

  1、承包单价按模板模板展开面积每平方准,下面按 计算,车库按展开 平方计算,计价支付,此价格为合同包干价,《其费用包括直接人工费、小型工具、劳保用品、

  九、其他约定

  1、乙方在施工过程中必须密切与甲方施工、技术、材料、质量安全过程中随时砼甲方联系,未经甲方书面同意或未经甲方签认分项质量,乙方不得擅自施工。

  2、本合同签订后,甲方派代表,电话 ,乙方派 同志为乙方现场代表,电话 ,负责履行本合同中的约定。

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方签字后生效,工程完工、结清帐务自行失效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

劳务分包合同范本8

  甲方(发包单位):

  乙方(承包单位):

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。

  一、 工程名称

  二、工程地点

  三、工程内容、性质及数量

  四、工程工期

  五、工程质量要求

  六、工程造价

  七、工程承包方式及取费标准

  八、工程价款的拨付及结算方式

  九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中

  十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算

  1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。

  2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。

  3、工程工期:

  4、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

  十一、甲方责任

  1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。

  2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

  3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。

  4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

  5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。

  十二、乙方责任

  1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。

  2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

  3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

  4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。

  5、按国家和上海市的有关规定,办理好进场前的规范用工手续。

  (1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

  (2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

  6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。

  十三、双方协议工价如下

  分部分项

  工程名称 单位名称 人工基价

  (元) 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除 备 注质量 工期 文明施工

  十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。

  1、安全生产协议书;

  2、治安、保卫、防火等协议书。

  十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。

  十六、违约责任

  1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:

  (1)甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时,应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率,并按拖欠金额量向乙方支付每日 ‰的违约金;

  (2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金 元,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。

  2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:

  (1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付 元的违约金;

  (2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付 元的违约金;

  (3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付 元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。

  3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

  十七、本工程甲方委派 同志为现场负责人,乙方委派 同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。

  十八、争议

  甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。

  十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

  二十、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份,另壹份报工程所在地建设工程交易中心劳务作业分中心登记备案。本合同副本

  份,甲方执 份,乙方执 份。

  甲方(合同章): 乙方(合同章):

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

  年 月 日 年 月 日

劳务分包合同范本9

  发包方:(以下简称甲方)

  分包方:(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》,甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务,结合工程的实际情况,经双方协商一致,达成如下协议:

  一、工程名称:

  二、建筑面积:平方米

  三、工程总金额:元

  四、工程期限:年月日至年月日

  五、质量等级:

  六、工程款支付:开工一月后付万元,其余待工程完工后付清。

  七、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%,技工持证率85%,平工持证率60%。

  八、分包工程质量必须全部合格,质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。

  九、分包工期:乙方进场后按项目下达的生产工期施工,每延长一天,罚款元,以此类推。

  十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳,并向乙方出具纳税证明。

  十一、临时设施水、电费由方承担。

  十二、乙方必须与农民工签定劳动用工合同。

  十三、乙方必须严格按照《劳动合同法》和建设部关于《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定支付农民工工资,不得拖欠或克扣工资,工资发放应编制工资表,并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。

  十四、本合同未尽事宜,双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决,若在此前提下仍不能解决,向甲方所在地人民法院起诉。

  十五、本合同一式份,甲方持份,乙方持份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。

  甲方:

  法定代表人:

  委托代理人:

  现场代表:

  年月日

  乙方:

  法定代表人:

  委托代理人:

  分包商:

  年月日

劳务分包合同范本10

  甲方:

  乙方:

  一、 甲方委托乙方施工 软件园二期8#~10#楼瓦工6#~10#楼干挂等工作量 最终数量总价以现场审核为准。

  二、 甲方指派 陈恕 为现场负责人,乙方指派 高志春 为现场负责人,乙方必须服从甲方现场管理人员的指导,服从甲方的一切安排。

  三、 承包方式:

  四、 施工日期: 年 月 日至 年 月 日

  五、 质量等级: 合格

  六、 保修期: 两年

  七、 施工内容:

  合计:

  八、 双方责任:

  1、安全责任:乙方在施工期间包安全,如出现任何事故与甲方无关。甲方提供相关的设备(配电箱、电气照明、施工用水)配合乙方现场施工,甲方尽量改善现场施工条件。

  2、人员食宿

  3、运输费用

  4、施工前提供施工范围内的图纸一份,并进行图纸技术交底和安全交底。乙方在签本合同的三天内必须提供施工人员花名册、身份证复印件给甲方进行登记,并提供一份详细的工程进度计划表(按甲方总进度表),编制月、旬工程进度计划,如乙方在未经甲方许可下拖延工期,每超过一天为20xx元/天进行罚款。

  5、施工过程中,乙方必须做好各工种之间的配合,做好分项、分部工程交接,并做好隐蔽工程验收和质量评定,未进行检查验收的工序不得进行下道工序的施工,进行验收合格工序移交下道工序施工后,下道工序必须对上道工序工作进行负责,并做好半成品,成品的保护工作,同时严格按国家定额的损耗控制好材料,超标部分由乙方承担,如实际施工时有超标的需甲方认可。不得产生相互扯皮现象。乙方进场时甲方应提供工作面,无工作面导致乙方无法施工,工期由双方协商解决。

  6、必须教育所有施工人员遵守各项规章制度,自觉遵纪守法,安全施工,规范施工,文明施工,不得吵架,不得斗殴,如发生矛盾应通过现场管理人员协调解决,或上报司法机关进行裁决,并对责任方进行500元的处罚。

  7、必须按照质量目标要求和施工技术规范组织施工,确保施工工程质量,因质量原因造成返工的材料、人工均由乙方承担。乙方必须无条件地在规定时间内返工达到原定质量等级。如工程最终质量达不到原定质量等级要求,则在结算时按原应付的80%进行结算。

  8、负责人在施工过程中,不得擅自离开岗位,要合理分配工作,如有特殊情况离开必须向现场管理人员请假,得到同意后才能离开,否则处罚200元/次。

  9、乙方的施工人员在施工过程中必须遵守《现场安全文明施工管理制度》。严禁在施工现场吸烟,随地大小便,如违反,除严肃教育外,进行200元的处罚,再次发现开除出工地,并再处5倍的罚款。

  10、乙方(分包人)应当依法与在该工程施工过程中使用的工人签订书面劳动合同,建立劳动合同关系。

  11、乙方负责工人的社会保险,乙方和员工应当按时足额申报缴纳社会保险费,其中员工应缴纳的社会保险费由乙方代扣代缴。

  12、甲方支付给乙方的工程款中包含工人的工资、社会保险费、个人所得税等用工费用。

  13、乙方保证执行国家劳动标准,提供相应的劳动条件和劳动保护,负责保障工人的生命安全和身体健康。

  14、工人因工作遭受事故伤害或患职业病,乙方应负责及时救治,并负责处理一切工伤事宜。

  九、 付款方式: 按实结算

  十、 其它:

  本合同未尽事项,本着互谅原则协商解决,如协商不成任何一方可依法向所在地人民法院起诉。

  上述条款甲乙双方均无异议,经双方签字后生效,本合同一式两份,甲、乙方各执一份,款项结清后自动生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

劳务分包合同范本11

  劳务发包方:(以下简称甲方)

  劳务承包方:(以下简称乙方)

  为明确双方权利、义务关系,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则,双方特签订劳务分包合同,共同遵照执行。

  第1条 工程名称:及甲方另行安排的工作。

  第3条 工程工期:

  第4条 工程质量标准: 合格。

  第5条 安全文明施工:确保安全文明施工,符合国家及地方现行相关规定。

  第6条 合同金额(大写):暂定 元人民币。(税金)

  6.1 本工程实行固定单价:

  6.2 甲方另行委托的工作办理签证按实结算。

  第7条 合同价款的支付

  7.1 本工程预付款:

  7.2 工程进度款采用按月以银行转帐的方式支付。具体方式为劳务承包方每月20日向劳务发包方报当月已完工程量,并按审定量的80%支付,工程结算完成后,劳务发包方支付工程款至工程结算价的95%;余款,即工程结算价5%作为质保金,保质满1年后支付。

  7.3 进度结算只作为进度款支付的依据,不作为最终结算的依据。

  第8条劳务发包方工作

  8.1 任命 为驻施工现场代表;

  8.2 全面履行与业主或总包方签订的施工承包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向业主负责。

  8.3 负责编制施工组织设计,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

  8.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

  8.5 协调解决非劳务承包方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

  8.6 按本合同约定,向劳务承包方支付合同价款。

  第9条劳务承包方工作

  9.1 任命 为驻施工现场代表;

  9.2对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包方负责;

  9.3 劳务承包方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划,经劳务发包方批准后实施。

  9.4 严格按施工图纸、设计说明、工程质量检验评定标准精心施工,严格控制每道工序的质量;

  9.5 自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;

  第10条 保险

  劳务发包方为劳务承包方购买人身意外伤害保险。

  第11条 补充条款

  第12条 争议

  劳务发包方和劳务承包方因执行合同发生争议,应本着友好协商的精神解决。如协商不成,则提请合同签订地人民法院进行诉讼。

  第13条 其他

  13.1 本合同自双方签字盖章之日起生效

  13.2 本合同一式二份,双方各执一份。

  13.3 合同签订地点:

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

劳务分包合同范本12

  发包人(全称) (以下简称甲方)

  承包人(全称) (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

  第一条:工程概况

  工程名称:______________________________________

  工程地点:______________________________________

  工程内容:______________________________________消防通风施工图纸,施工范围包括以下项目:

  1、消火栓系统;

  2、自动喷淋系统;

  3、自动报警系统;

  4、通风排烟系统;

  5、配合厂家及甲方对以上系统进行调试和消防验收工作。

  施工范围包括以下项目:

  1、管道穿墙穿板补洞;

  2、消火栓箱洞口补洞;

  3、室外管沟土方开挖回填;

  4、高空搭设脚手架;

  5、处理与业主方及其他施工单位的协调工作;

  6、积极做好工程过程中的工程签证;

  5、做好消防竣工资料的收集、整理、编排。提供标准版面的消防验收资料。

  第二条:合同工期

  20xx年03月10日——20xx年___月___日(具体以现场甲方定的工期为准)。

  第三条:工程质量

  1、乙方必须按照工程施工图纸、说明文件及有关规范规定进行施工。

  2、乙方在施工过程中,质量有不合格的应及时返工,费用由乙方承担。

  第四条:工程价款

  1、本工程人工费报价如下:

  ①消防喷淋管道

  ②消火栓箱

  ③自动报警系统

  ④自动报警预埋

  ⑤桥架

  ⑥消防水泵房

  ⑦风管制作安装

  ⑧通风设备吊装

  ⑨换气扇安装

  以上①-⑨项人工费总价为大写:

  2、工程中发生的修改变更,以监理确认的签证为准,人工费按签证金额的_____℅计取。

  3、工程人工费预付款为合同总价的_____%

  第五条:付款方式

  1、由于本工程现也具备施工,在本合同签订后_____个工作日内,甲方一次性支付乙方工程预付款大写:_______________元),乙方收到甲方的工程预付款后_____个工作日内进场施工工作。

  2、根据工地进度情况,由甲乙双方协商,甲方根据施工进度支付乙方工程费用大写:__________元。

  3、工程施工完工后,甲方支付人工费累计达总人工费的90%,即¥________元×90%=¥________元(大写:__________元正),含以前每个月所领工程人工费进度款,并于次月1日前发放到施工队。

  5、工程调试完成并经有关部门验收合格后,甲方于10个工作日内支付_______%工程费用_________元(大写:_____________元正)。

  第六条:材料

  由乙方提请主材、辅材、耗材、劳保用品及产品资料的采购计划,原则上要确保采用甲方的产品供给。当甲方提供的报价高于乙方自行采购价时,按甲、乙方双方的报价的平均加减法,取中间值为定价的原则执行。

  第七条:违约及责任

  合同签订后,双方均不得违约,否则违约方需支付守约方违约金,违约金为合同总价的5 %,并承担给对方造成的经济损失及相关责任。

  乙方责任:

  1、工程质量不符合规范规定质量要求的,乙方负责无偿修理及返工,费用由乙方承担;

  2、施工过程中应同装修及其他专业积极配合,避免造成不必要的返工;服从公司现场管理人员的调度及安排;

  3、工地现场安全教育由乙方负责,如出现任何安全事故甲方概不负责。

  甲方责任:

  1、甲方须提供3份图纸;

  2、甲方须按时用现金支付工程款项;

  3、工程中途停建、缓建及甲方材料原因,应采取措施弥补或减少损失,自己调节安排人员的工作;

  第八条:安全施工

  1、乙方必须加强现场管理,按现行的法律法规组织施工,由于乙方措施不力造成的事故,责任由乙方承担。

  2、工地现场按安全要求购买的相关保险,其费用由乙方自行承担。

  第九条:工程保修

  自验收合格之日起,乙方对整套系统保修两年,保修金为合同总价大写:________________(小写:¥__________元)的5%,即¥_________元×5%=¥_________元(大写:______________元正),保修期满后7个工作日内付清。保修期间属于乙方施工质量问题,由乙方在24小时内到场维修,费用由乙方承担,乙方在24小时内不能到场的,由甲方和第三方安排维修,所产生的费用由乙方承担。属于产品问题或使用不当及人为损坏的,由甲方或者第三方承担所有费用,乙方负责修复,费用按实际发生结算,保修期满后,乙方提供终生有偿维修保养。

  第十条:其它

  1、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力;

  2、本合同双方代表签字,加盖公章或按手印后即生效;

  3、合同中未尽事宜,双方本着友好谅解的精神协商解决,如协商不成,双方同意向有关部门申请仲裁或诉讼;

  4、双方身份证复印件或公司文件复印件做为附件附后。

  甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):

  经办人: 经办人:

  签订时间: 签订时间:

劳务分包合同范本13

  承包人:(简称甲方)

  劳务分包人:(简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

  一、劳务分包内容

  1、工程地点:

  2、分包范围:模板制作、安装、及倒运归库。

  3、分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。

  二、分包工作期限

  开始工作日期:_____年____月____日;结束工作日期:____年____月____日;总日历工作天数为______天。

  三、劳务报酬

  1、本工程的劳务报酬金额约为_________元;

  2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。

  四、工程结算

  工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的______%;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

  五、质量标准

  1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》,本工程必须达到质量评定合格等级。

  2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

  (1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现。

  (2)合理使用周转材料,杜绝浪费。

  (3)拆除模板应经施工技术人员同意。

  (4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒。

  (5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。

  (6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失。

  (7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。

  六、施工验收及工程量的确认

  1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准。

  2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

  七、双方责任和义务

  甲方责任和义务

  1、除非本合同另有约定,甲方完成乙方施工前期的下列工作:

  (1)在____年___月___日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。

  (2)在____年___月___日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。

  2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

  3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审。

  4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要。

  5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

  乙方责任和义务

  1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

  2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准。

  3、投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理,做到文明施工,承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款。

  4、在向甲方提报所需材料时,须按施工图纸及甲方要求计量。

  5、乙方必须加强所属人员的安全教育,认真执行安全技术规范;施工过程中出现任何安全事故,均由乙方自行负责。

  6、严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可根据实际需要调整工作时间),有事须向甲方提前请假。

  7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架,如违者出现任何事故,当事人自行负责。

  8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施,如发生丢失、损坏,乙方应按价赔偿,并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失。

  9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

  10、工程施工结束后,乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。

  八、施工变更

  1、施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应出具工程变更通知单,并提供变更的相应说明,乙方按照变更通知及有关要求进行施工,期间所涉及的工程增量或减量,工程完工决算时,以乙方递交的结算资料为依据。

  2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

  3、因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。

  九、违约责任

  由过错方承担违约责任。

  十、争议

  在本合同履行期间,双方应严格执行合同条款,并本着友好合作的精神,处理合同期间的各类问题,尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的,可向当地所属人民法院起诉。

  十一、合同有效期及份数

  1、双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,乙方向甲方交付劳务作业成果,并经甲方验收合格后,本合同即告终止。

  2、合同一式_____份,由甲、乙双方各执____份。

  承包人:

  _____年____月____日

  劳务分包人:

  _____年____月____日

劳务分包合同范本14

  甲方: (简称甲方)

  乙方: 身份证号码:

  根据《合同法》及《建筑法》的相关条款,本着公平、自愿的原则就 西雁小区住宅N1-N5号楼 、沿街商铺 工程的班组劳务分包,经甲乙双方协商同意,特拟定以下协议条款:

  一、劳务分包范围和工作内容( )

  A、施工图纸上的电气工程、给排水及采暖、(消防工程不在此范围内)。

  1、交工验收配合工作及所有楼层卫生清理。

  2、施工现场临时用电由乙方负责安装和管理。

  二、分包性质:单项劳务清包工(自负盈亏)。但乙方自备或自购中小型机具、手头工具及相应辅助材料。

  三、质量要求:( 合格 )

  四、工期要求:结合本工程项目部现场施工情况所制定的生产进度细节执行。

  五、甲方义务和权利:

  1、甲方负责对工程的施工组织及协调,对技术、质量、安全文明施工的交底和安排。

  2、甲方负责组织施工检查、验收,监督乙方的工程进度、质量、安全文明施工、材料使用情况。

  3、甲方负责解决施工中存在和发生的技术问题,负责在施工中各工种、工序间的协调与配合。

  4、甲方负责制定工期进度计划和施工方案以及工程施工管理制度、条款。注:“管理制度”、条款附合同后,签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

  5、在乙方不能满足甲方工期、质量、安全的要求时,甲方有权终止合同,乙方无条件带工人先退场后结算,并按已完工作量的40%结算劳务费,工资支付给工人手中。如乙方因此闹事影响工期,一切经济损失由乙方全部负责赔偿。

  6、甲方有权合理指挥、调度、安排乙方生产。

  7、乙方对劳务工资发放不合理不到位,甲方有权改变发放方式(见付款方式)。

  8、根据乙方职工的数量和素质,甲方有权调整乙方所施工的工作面。

  9、甲方有权代扣代缴乙方应缴的税费及其他管理费。

  10、乙方在施工中所有未完善的工作量,甲方有权在结算时扣除其费用。

  11、甲方不负责乙方的债权、债务等连带责任。

  12、乙方中途自动退场甲方有权不给结算劳务费,如造成严重后果的,一切经济损失由乙方负责赔偿。

  13、因业主资金短缺或手续不全造成停工10日以上,甲方有权书面通知乙方分流工人转岗,待工程复工,乙方如不能及时组织人员恢复正常施工,甲方有权另行安排其他班组进入施工,原合同就此终止。

  六、乙方的权利和义务

  1、乙方可要求甲方提供正常安全的施工环境。

  2、乙方可拒绝违章、野蛮施工的指令。

  3、乙方在施工中与其他班组必须相互配合、互相协调,严格按照图纸、建筑规范、规程及施工工艺进行施工。

  4、乙方在施工过程中,必须无条件服从甲方管理人员以及其他上级部门的管理、指挥和调度,服从遵守现场的一切管理制度和条款。

  5、乙方必须安全生产、不违章操作、不野蛮施工,否则发生的安全、质量事故责任均由乙方承担,在机械及安全设施的使用过程中必须爱护,并专人负责。乙方在工程施工过程中要严格按照施工图纸进行材料计划并上报,凡因乙方计算错误,导致材料出入过大,所发生的材料损失,由乙方承担。

  6、乙方在施工过程中必须做到工完料净场地清,对一切工具和材料负责回收、清理,如发生浪费、损坏、丢失必须招价赔偿。到场材料由乙方使用的,下车由乙方负责安排人员卸车。

  7、乙方必须根据施工情况和工作量调动能满足工期、质量、安全要求的素质好过硬的充足劳动力,杜绝用零散跑工,且必须持证上岗,并将施工人员花名册、身分证复印件、劳动合同上报甲方备案。

  8、乙方所有职工必须遵守国家法律、法规及治安条例。

  9、在施工过程中,因乙方责任导致各部门及甲方的各种罚款及扣款,由乙方全部承担。

  10、乙方必须按规定及时办理职工的暂住证、劳务证、就业证、操作证等证件。

  11、乙方必须承担本工程一切不可抗拒因素所造成的误工经济损失。

  12、乙方必须无条件与甲方签订安全责任书。

  13、因业主资金不到位或手续不全造成停工10日以上,班组有权组织工人分流到其他工地,工地复工后,班组有义务恢复正常施工。

  14、乙方自行解决食宿问题,费用自理。

  七、分项工程承包单价及结算方式:

  1、结算单价:( )

  A、在保证工期、质量、安全的前提下,甲方按元/平方米(按照施工图纸上的建筑面积)给乙方进行结算。

  ①、甲方对乙方按实际工程量进行结算;

  ②、本工程图纸设计变更单项工程量不超过20xx元的,不给计算;

  ③、乙方必须具有甲方派驻现场主管人员签字的结算书,公司总经理签字后方可生效。

  八、付款方式:

  1、甲方每年度分四次给乙方支付劳务费:学生上学每人500元人民币,农忙款每人1000元人名币,工人返乡时回家路费每人20xx~3000元人民币,其余劳务费在每年度农历12月25日前支付,以上劳务费发放总额不得超过乙方实际完成工作量劳务费总额的90%,剩余劳务费在本工程竣工交付使用,甲方与业主结算后支付。保修费用按国家有关规定,到期后一次性返还给乙方。

  2、跨年度工程,甲方给乙方支付劳务费不超过乙方实际完成工程量总额的80%。

  3、每次劳务费发放前,乙方必须把职工的工资表造好附带职工身份证复印件上报甲方财务(工资表总额不能超过预算金额),有财务到银行办卡、按照工资表把工资划到每个职工账上。如果乙方不配合工作,工资发放不到位,一切责任由乙方自己负责。

  九、补充条款:

  十、违约责任:

  1、因乙方原因造成工程停工或工期延误,乙方承担给甲方造成的一切经济损失,且每停工或延误一日,应向甲方支付5000元违约金。

  2、因甲方原因造成工程停工或工期延误,甲方应顺延工期。

  十一、争议:双方在履行合同发生争议时,可以自行和解或要求有关部门调节,如任达不成共识,可按下列方式解决:

  1、向合同签证地仲裁委员会申请仲裁;

  2、依法向有管辖权的人民法院起诉。

  十二、其他事项

  1、此协议一式三份。经双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。工程竣工付清工资款后,此合同书自动解除。

  2、本协议未尽适宜,双方协商解决。

  以上协议条款系双方共同遵守和执行,如有违约,有违约方承担一切经济及法律责任。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

劳务分包合同范本15

  发包人: (以下简称甲方)

  承包人: (以下简称乙方)

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本装修工程施工劳务承包事项协商一致,订立协议如下:

  一、承包方式:包人工、包质量、包安全。

  二、承包范围:C、B栋1~3层的电路铺设各户至各楼层的主线、电箱内各器件组装、各通道照明、消防应急灯专线及插座、部份功能性专线及插座,室内开关插座、灯具、电器安装(不含空调),暗线、暗盒开槽装盒、线后水泥砂浆抹平(不能高出墙面),当班自产垃圾清扫至楼下统一放置

  三、工程质量:1、主线槽安装统一水平,吊钩设置均匀美观,电箱内按统一标准角度组装,电箱内线头留置长度约80厘米为宜不得浪费;2、各室内线槽尽量顺阴角垂直走向,线槽用枪订固定时,槽内订必须付脚,不允许有垂直订头外露;3、室内线盒严格按各标准统一各自高度,功能相同的必须同一高度,底盒安装必须牢固水平;4暗线预埋用pvC管套至与线盒连接位;5、各开关插座底盒必须暗装;5、各线头留置不得浪费,严禁工人私自将线头带走;6、严格按色装线,黄红绿为火线、兰色为零线、黄绿相间为接地线。

  、结算方式

  1、按外墙内边丈量面积: 30 元/㎡;阁楼不另计面积。

  五、付款方式:

  本工程以实际发生工日数据为依据,按每日 30 元/人生活费,每 10 天支付一次,每月支付工程进度款至 50% ,工程完工质检合格,支付工程款的 75% ;工程竣工验收达到标准后,工程款付至经甲、乙双方共同确认的结算金额的 90% 。验收合格后100天后付清。付工程款时乙方提交每位工人的身份证复印件由工人按指模签名确认。

  六、甲方责任:

  1、提供所有民工的身份证复印件。

  2、乙方必须自备施工工具,负责作业层面的卫生,施工中不得浪费和损失材料,保护好设备和制成品,如有损坏双倍赔偿。

  3、教育民工遵守甲方和建设方的有关规定,服从甲方管理和指挥,不得打架、闹事,处理好建设方、甲方及其他施工队伍的关系。

  4、乙方应按安全规范技术规范组织施工,确保施工安全,由于乙方施工安全措施不力等原因,造成安全事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。

  5、乙方确保人身安全和饮食安全,发生责任事故,其责任及相关费用全部由乙方承担。

  七、工程质量的约定:

  1、因乙方施工原因导致工程未达到优良标准,未通过建设方、监理方、甲方的验收,乙方进行返工所发生的人工费及材料费由乙方承担。

  2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。

  3、工地纪律约定:不得打架,上班时间不准喝酒,不得随地大小便。注意保护别人劳动成果。当班自产垃圾当班必须清理,当班领用材料(电线、开关、插座、灯具)下班必须交回,第二天上班重新领用,严格按色号装线,一经发现罚款500元每次。所有材料由包工头亲自领取,如在施工中所领用材料与实际使用的数量不符时,包工头必须赔偿损失开关插座按20元每个,漏电保护器按80元每个,单极开关按20元每个。所有罚款及赔偿款直接从工资内扣除。

  4、文明施工约定;严格控制操音,早上8点半之前、中午12点至下午1点半不得使用电锤等操音大的设备。不得扰民,无关人员不得带入工地。设有内部食堂,由工头统一报歺,收费10元每歺,从工程款中扣除。也可选择叫外卖。

  5、防火约定:烟头必须就地捏灭,不得动用明火。

  6、防工伤事故约定:禁止违章操作,如工人自我感觉危险应立即停止施工并向项目部汇报,否则一切安全事故由乙方承担。

  八、有关工期的约定:

  1、因乙方原因造成的延误,工期不顺延。因乙方原因延期竣工,延误工期每延误一天乙方支付甲方1000元的工期违约金。违约金不超过结算价款的10%。合同生效后10天内暗装线盒及需走地的暗线安装完毕,走道布线、20天内安装完毕,其他60天内全面完工,如甲方原因,工期顺延。

  九、其它条款:

  1、承包人向发包方承诺照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  2、因乙方的施工未达到约定的质量标准,或不能如期完成工程施工则甲方随时有权调整其施工范围及减少其工作量,或者终止合同。

  3、若发包方与承包方意见发生分歧,经协商不能达成一致时,通过仲裁解决。

  4、乙方中途撤场负全部责任,包括退还已付所有工程款,合同双方签字生效。本协议一式两份,双方各执一份,工程完成自行消除。

  发包人: 承包人:

  日 期: 日 期:

【劳务分包合同范本】相关文章:

1.劳务分包的合同范本

2.关于劳务分包合同范本

3.水电劳务分包合同范本

4.消防分包合同范本

5.安装分包合同范本

6.劳务合同范本

7.装饰工程分包合同范本

8.劳务雇佣合同范本